起诉公司欠款的起诉状（模板21篇）

公司的经营活动涉及多个方面，包括生产、销售、人力资源管理等。在下面列举了一些成功公司的总结范文，希望能够为大家提供借鉴和启示。

劳务欠款起诉状

原告：徐甲，男，1975年7月7日出生，汉族，住温州市鹿城区广化街道壮士路911号，电话：13777777777。

被告：陈乙，男，1977年8月17日出生，汉族，住温州市鹿城区广化街道横巷789号，电话：88777777、13999999999。

诉讼请求。

偿还借款人民币270000元正。

事实与理由。

3月15日被告以做生意及妻子治病做手术急需费用为借口向原告借人民币270000元正，言明203月24日还款，但到时被告以各种理由推脱并避而不见。为此，特请求贵院依法判令其即时还款。

此致

鹿城区人民法院。

具状人：

年5月21日。

附证据清单一份。

原告：xx-x，女，xx-xx年xx月xx日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：_____________。被告：xx-x，男，xx年xx月xx日，汉族，中专，工作单位，职位，住址：_________。请求事项：

1、判决被告偿还欠款xx-x元及利息xxx元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

200*年*月*日，债务人***从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告xxx偿还原告xxx人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。此致!

xxxx人民法院。

原告：xx-x。

xxxx年x月xx日。

附：一、本诉状副本x份(按被告人数确定份数);。

二、证据一份(借条为证);。

工程欠款起诉状

原告:________,性别：_____，_____族,?_____年_____月_____日出生，住址：_______________。

被告：xx公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。

法定代表人：__________?职务：______________，联系电话：______________。

诉讼请求：

1、依法判决被告支付工程款______元及利息______元；

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及_____。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元,?______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。

此致

______人民法院。

具状人：__________。

____年____月____日。

劳务欠款起诉状

1.今欠__，__元人民币，数额大写万千百拾零元整;现保证于年月日前付清，每拖延一天，加付欠款数额的__%。

欠款人:。

身份证号码:。

签字日期:

2.我自愿为___的以上欠款提供连带责任担保。

担保人签字:。

身份证号码:。

签字日期:

3.欠款纠纷的解决方式及法院:诉讼至___人民法院。

劳务欠款起诉状

原告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

被告：_______，男，汉族，___年___月___日出生，系____旅馆负责人，联系电话：

被告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

被告李____委托被告杨_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。20___年11月7日，原告经被告杨______介绍同意为被告李____所负责的______旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前，原告通过被告杨______同被告李____协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告杨_______在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付xxx0元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告杨_______量面积进行决算，被告杨_______不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告杨_______同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告杨_______于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为274.52平方米，安装费为15373.12元，医药费共计1069.20元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人杨______支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告李____最为雇佣方，被告杨_______作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

此致

____市____区人民法院。

具状人：

二〇____年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

工程欠款起诉状

企业性质：集体。

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：________万元。

被告单位(全称)：________市职工教育培训中心。

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由：

________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的.责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。

此致

________________人民法院。

具状人：________________建筑公司。

________年________月________日。

工程欠款起诉状

联系电话：

联系地址：

被告一：___________发包人

联系电话：

联系地址：

被告二：___________工程承包人

负责人：

联系电话：

联系地址：

被告三：___________工程项目经理

联系电话：

联系地址：

风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

诉讼请求：

2、本案诉讼费由三被告承担。

风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

事实与理由

被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于______年___月___日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：“按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的`保证，继续供货完成安装。______年___月___日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。

原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据合同法及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！

此致

___________区人民法院

具状人：___________

______年___月___日

风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

公司起诉状_起诉公司的起诉状

注：《公司法》第64条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”

公司人格否认的适用情：

一、公司资本显著不足。

二、利用公司独立人格逃避合同义务。

三、滥用公司法人人格规避法律义务或骗取非法利益的行为。

四、公司于股东人格混同。

公司人格否认的适用要件：

一、公司设立合法有效，并且以取得独立人格。

二、行为要件：适用公司人格否认要求股东在客观上滥用对公司的控制权。

三、结果要件：股东的滥用行为，客观上损害了债权人或社会公共利益。

上诉状。

上诉人：____青和进出口有限公司，

住所地：____莒南县长安东路5号。

法定代表人：___，董事长。

被上诉人：____有限公司。

被上诉人：____食品有限公司，

住所地：___莒南县西环路。

法定代表人：____，董事长。

被上诉人：滴滴，男，汉族，20__年12月7日出生，住址，____南县同泰家属院。

上诉人因货运代理合同纠纷一案，不服海南海口市法院于20__年9月25日作出的(20__)海南法海商初字第53号判决，现提起上诉，上诉的请求与理由如下：

上诉请求。

1。请求二审法院查明事实，撤消一审判决并依法改判。

2。一、二审诉讼费由被上诉人承担。

上诉的理由。

一审法院关于“青和公司60%的股份由何萍控制。鉴于特殊的婚姻家庭关系，青和公司的意志也不能独立”、“三家公司独立地位已经丧失，成为逃避公司债台的工具。”与“三家公司的业务、客户、资产和财务方面是混同的，均丧失了公司的独立人格”的认定不但与事实不符，而且表述也是错误的。

一个公司是否具备独立的人格是以是否具备合法的股东、资产、住所、章程等基本要件为标准的，而并不是以客户及业务等为基本要件。上诉人是由诸葛青盛、何萍等5人投资设立的公司，具备独立的股东、合法的资本、健全的帐务等具备法人的必须的条件，是一个完全独立的法人。一审法院仅一上诉人与被上诉人山东美食食品有限公司的部分业务与客户相同，就否定了上诉人的独立人格，是以偏否全，显然是错误的。

美食食品有限公司逃避债务是站不住脚的。

鉴于以上分析，上诉人与同泰公司和美食公司均系独立法人，且投资主体、经营时间、经营范围均不相同，并不是一体公司，不能对美食公司的外债承担责任。

欠款起诉状

请求事项：1、判令被告依法偿还____元欠款及相应的`利息。

2、被告承担本案诉讼费。

事实和理由：原告与被告以前做____生意。至____年____月____日，被告共欠原告人民币____万元货款，被告出据欠条一张。原告多次向被告要求偿还，被告曾答应还款，但是被告迟迟没有行动。原告无奈，委托律师向被告催要欠款，被告陆陆续续归还____元现金，以货抵欠款____元，共计还款人民币____元整，至今尚欠____元未归还。

因此，为了维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》第xx8条的规定，特具状起诉，请求依法支持原告的诉讼请求。

此致

人民法院。

具状人：

____年____月____日。

工程欠款起诉状

法定代表人姓名：_________职务：_________。

法定代表人姓名：_________职务：_________。

诉讼请求：

风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：

（一）付工程项目拖欠款________元；

（二）赔偿乙方的经济损失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失共计_______元。

（三）其他：_______________。

以上_________项合计，共_________元。

事实和理由：

风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

______年______月______日，_________（原告，以下简称乙方）同__________(被告，以下简称甲方）签订了《______工程合同》，标的是_____为______修建______。工程款额为_____元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，______年______月______日正式开工。竣工后工程项目均经________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交________银行校准，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。

从______年_____月_____日开始，经多次协商达成协议，甲方一再拖欠乙方工程款。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的.，应当承担民事责任。”《合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

此致

___________人民法院。

起诉人：_____________。

_________年_________月________日。

风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

公司起诉状_起诉公司的起诉状

法定代表人：___。

被告：管_，男，20__年9月19日生。

身份证号：____。

住所地：美兰区区联合乡五星村三组。

电话：134567____。

原告因与被告劳动争议纠纷一案，不服海口市朝阳区劳动争议仲裁委员会作出的京朝劳仲字。

【20__】第22356号仲裁裁决书，提起诉讼。

诉讼请求。

1、请求法院依法判令原告不支付被告1个月工资解除劳动关系经济补偿金6000元;。

4、请求法院判令由被告承担本案费用。

事实与理由。

原告与被告之间不存在劳动关系。

1、被告管_社会保险的各项费用由中泰建设有限公司缴纳。20__年，被告管_在中泰建设有限公司任职，由该公司为其缴纳社会保险的各项费用，缴费截止日期为20__年5月。只有当劳动者与企业形成劳动关系，企业才会为劳动者缴纳社会保险。中__泰建设有限公司为被告缴纳社会保险的各项费用，与被告形成劳动关系，与原告并不存在劳动关系。

2、原告从来没有以工资的形式向被告支付过任何款项。因被告曾经做过工程预算，在中地长泰建设有限公司任职时，工作比较轻松，时间比较宽裕，被告也想做兼职增加收入。通过朋友介绍，20__年5月，原告委托被告为一个工程做预算，并口头约定一次性支付劳务费1500元。后原告以现金的方式，向被告支付了该笔劳务费。

依据劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条的规定：“用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;”被告的社会保险各项费用由中地长泰建设有限公司缴纳，原告从未以工资的形式向被告支付任何的费用，因此，被告与原告之间并不存在劳动关系。

综上，朝阳区劳动仲裁委员会认定原告与被告之间存在劳动关系，并要求原告支付相应赔偿金，缺乏事实和法律依据，恳请法院支持原告诉求。

具状人：____有限责任公司20__年3月5日。

工程欠款起诉状

企业性质：集体。

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：169.5万元。

法定代表人姓名：_________职务：_________。

被告单位(全称)：______市职工教育培训中心。

地址：________市_______-______路________号。

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由：

______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的.有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;。

以上三项合计，共242006.83元。

此致

______市______区人民法院。

__________公司(盖章)。

_________年_________月________日。

工程欠款起诉状

原告：________，性别：_____，民族：____族，________年____月____日出生，住址：_________________________。

被告一：___________________技术工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。

法定代表人：________，职务：___________。

被告二：___________________信息工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。

法定代表人：________，职务：___________。

诉讼请求。

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

________年____月____日和________年____月____日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《_______基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责b地区、a地区的基建室外系统硬件工程施工及_____。该工程发包方为被告一___________工程有限公司。________年____月____日被告二___________信息工程有限公司确认b地区工程款为___________元，________年____月____日确认a地区工程款为____________元，合计总价款为___________元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。

被告二___________信息工程有限公司曾于________年____月____日给付b地区合同部分工程款_______元，________年____月____日给付a地区合同部分工程款_______元，剩余工程款___________元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。

此致

_____________区人民法院。

具状人：____________。

________年____月____日。

欠款民事起诉状

原告：，男，年月日生，族，住址：市区路号室，联系方式：

被告：，男，年月日生，族，住址：市区路号室。联系方式：

请求事项：

1、判令被告支付原告欠款人民币x元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至年月日止，累计欠款数额达人民币元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的合法权益，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的'诉请。

此致！

东莞市人民法院。

起诉人：

附：

一、本诉状副本x份(按被告人数确定份数);。

二、证据一份(合同为证);。

欠款起诉状

被告：_______，性别_____，_____族，____年------___-----月___日出生，住址：-__---_____省_____县_________镇____街_____号,身份证号:_____________-------___（被告可有多个，依此格式类推）。

案由：

诉讼请求。

1、请求人民法院依法判令被告_____、_____立即偿还原告借款_____万元，被告_____承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由___（位）被告承担。

事实与理由。

____年___月___日，被告_____、_____向原告借款_____万元，约定借款期限__个月，如到期不还，____________，担保人(若存在)为被告_____，有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法判决。

此致

_____人民法院。

具状人：_______。

____年___月____日。

欠款起诉状

法定代表人：___。

地址：____市__区__街__村28巷8号。

被告一：广州市___纺织制衣有限公司。

法定代表人：____。

地址：广州市__区__镇___村__开发区。

被告二：__，男，汉族，________年5月8日出生，住所:广东省__市___镇___村___二巷1号。

被告三：__，男，汉族，______年1月24日出生，住所：江西省__市___县___镇__村__组2号。

诉讼请求。

1、请求判令被告支付剩余货款500000元人民币。

2、请求判令被告按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息(从起诉之日起至被告付清货款之日止)。

3、请求判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由。

________年3月至________年8月间，被告多次向原告购买钮扣，后经双方结算被告尚欠原告货款500000元人民币。被告于________年10月19日出具欠条(详见证据一)，第二被告、第三被告作为担保人承担连带清偿责任。尔后，原告曾多次向三被告催收欠款500000元人民币，但三被告都以种种借口、不同方式搪塞敷衍拒绝支付欠款。

综上所述，被告的行为违反了《中华人民共和国合同法》第六十二条第四项、第一百五十九条的规定，侵犯了原告的合法利益，给原告造成了严重经济损失。为维护原告的合法权益，故诉诸法院，望公正判决。

此致

___市人民法院。

具状人：

日期：____年____月____日

欠款起诉状

诉讼请求。

一、请求被告偿还原告的借款65000元;。

二、请求被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由。

原告分别于20xx年8月28日和8月8日通过银行转账的方式共计借给被告85000元，被告于20xx年6月28日给原告出具借条一份：借款人沙宝海于20xx年8月28日和20xx年8月8日分别向出借人李大可借款人民币50000元和人民币35000元整，沙宝海于20xx年12月14日归还李大可0元，截止20x5年6月28日沙宝海尚欠李大可65000元整未偿还。落款处，在借款人一栏写有沙宝海和身份证号11010819830412xxxx，出借人李大可，右下角日期为6月28日。后原告多次与被告协商还款事宜，被告总是推托，未果。

综上所述，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益，为维护原告的合法权益特依法向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

人民法院。

具状人：

更多相关阅读：

欠款民事起诉状

身份证号码：____。

住所地：____上海市____区路号__室。

电话：____。

被告：____建设集团有限公司。

住所地：____上海市____区路号。

法定代表人：____，董事长。

诉讼请求：____。

一、判令被告立即支付所欠工程款人民币__元整。

二、判令被告承担本案诉讼费。

事实和理由：____。

__年7月，上海建设(集团)有限公司与建设集团有限公司(以下简称____公司)签订施工分包合同一份，由上海建设(集团)有限公司将其承建的上海市外高桥____镇北块配套商品房二期工程中施工图范围内50%号房的土建、安装、装饰、室外总体工程分包给____公司，该合同由钟作为____公司的'代理人签名。钟、陈均系____公司驻该工地代表及工作人员。

__年8月钟找到李，要求其承担该工程一部分施工任务。嗣后，实际施工中，由钟代表____公司向李支付过一部分工程款。__年1月17日，陈、车、徐向李出具欠条，约定就上海外高二期工地内载"今欠李____60型、200型挖机台班，共计人民币元整，结账人__会计。陈、车(签名)"。之后，李多次找钟及____公司，要求对方支付所欠工程款，对方均以各种理由进行搪塞，直到起诉时仍未偿还欠款。

为保护原告的合法权益，维护法律的尊严，原告特依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，向贵院提起诉讼，望判如所请!

此致

上海市____区人民法院。

具状人：_________。

_____年_____月_____日。

欠款民事起诉状

原告：张xx，男，汉族，1979年5月5日出生，住址：xx市泰山区xx街8号，现住xx市岱岳区xx小区x号楼x单元xx室。

1、请求人民法院依法判令被告郑、郑立即偿还原告借款60万元，被告郑承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由二被告承担。

x年3月10日，被告郑、郑向原告借款60万元，约定借款期限2个月，如到期不还，自愿将商场巷-宿舍南楼东单元2层东户93.08平方米住宅一次性赔付给张永，担保人为被告郑。有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法从速判决。

此致

xx市泰山区人民法院。

具状人：xx。

xx年xx月xx日。

欠款起诉状

原告：张xx，男，汉族，1979年5月5日出生，住址：泰安市泰山区xx街8号，现住泰安市岱岳区xx小区3号楼2单元402室。

诉讼请求。

1、请求人民法院依法判令被告郑xx、郑xx立即偿还原告借款60万元，被告郑xx承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由二被告承担。

事实与理由：

20xx年3月xx日，被告郑xx、郑xx向原告借款60万元，约定借款期限2个月，如到期不还，自愿将商场巷xxx宿舍南楼东单元2层东户93.08平方米住宅一次性赔付给张永，担保人为被告郑xx。有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法从速判决。

此致

泰安市泰山区人民法院。

具状人：

____年____月____日。

欠款民事起诉状

证号码：61252519______，住址：__，联系电话：__。

被告：西安__建筑有限责任公司。

法定代表人：__，总经理。

注册号：6101000__41。

住所地：__市高新区__路_乙__大厦17层。

联系电话：8____95。

诉讼请求：

1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款188000.00元;。

2.诉讼费由被告承担。

事实和理由：

原告于20__年11月04日与西安市__建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》，约定西安市__建筑工程公司总承包的陕西__工业有限责任公司__新厂区工程的"14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内600_600贴瓷地板砖、300_300贴瓷防滑地板砖、300_450贴瓷墙面砖、120_600贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖"施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程"全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的`90%，剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。

截止20__年10月25日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为422317.90元，合同外完成工程结算总额为14410.00元，原告完成工程量最终结算总价为436727.90元。现本案项目已交付业主使用半年之久，西安市第一建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的188000.00元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果，原告无奈只能向法院起诉。

由于西安市__建筑工程公司于20__年07月04日将公司名称变更为西安__建筑有限责任公司，并进行了相应的工商变更登记，根据《公司法》第一百七十四条之规定，公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告西安__建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款188000.00元及该欠款从20__年10月25日至20__年05月08日利息5624.55元的义务。

现为维护原告合法权益，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。

此致

__市__区人民法院。

具状人：

附：

1.《室内地砖及瓷砖工程施工合同》复印件一份;。

2.工程量结算单复印件一份;。

3.原告身份证复印件一份;。

4.被告工商档案信息复印件一份。

欠款民事起诉状

住所：____市____路____号。

电话：________。

诉讼请求：

一、判令被告向原告支付人身损害赔偿金80000元(具体详见清单)；

二、判令被告向原告支付精神损害赔偿费10000元；

三、赔偿原告助动车损失费6000元；

四、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：

20xx年4月1日下午一时许，当原告在上班途中，骑助动车正常行经____市____路与____路交叉路口时，遭遇被告胡某驾驶的小客车(牌号为__________)右转弯撞击，致使原告头部直接坠地及身体多处受伤，并致使原告的助动车严重损坏。事故发生后原告被送往医院治疗，经门诊诊断，造成原告头部-底骨折，左颞顶头皮下血肿、压痛、耳聋等。后经____公安分局交巡警支队认定，被告对上述事故承担全部责任，原告无责任(见证据1)。原告又于20xx年6月18日，经____鉴定中心伤残评定，确认“路交通事故致-底骨折，遗留头痛、头晕，左耳伟导功能障碍，属十级伤残”(见证据2)。又于20xx年7月30日，双方不能达成一致意见，交警出具了道路交通事故损害赔偿调解终结书。

原告胪脑受伤，医院于20xx年5月9日出曾出具入院通知书，要求原告应住院手术检查，但由于住院手术检查费用高达1万余元，且当时原告经济窘迫而被告拒绝作任何赔偿的.情况下，原告不得不放弃了住院手术治疗的机会(见证据4)。现已造成原告留有后遗症，经常头痛、头晕、耳鸣等，不得不被原单位解雇，至今不能正常上班。

另外，由于事故原因，原告助动车损坏严重，至今仍在被告处。且由于被告未履行修缮和归还义务，现已造成助动车报废，使原告经济损失6000元。

综上所述，原告认为：被告的行为显然构成对原告的侵权，并且直接给原告造成了人身损害和经济损失，据此，原告为维护自身合法权益，依法提起诉讼，恳请法院支持原告的诉讼请求。

此致

____人民法院。

具状人(签名)：

________年__月__日。

附件：

1、本诉状副本2份。

2、证据10份，共13页。

3、原告的身份证复印件。

4、被告的信息资料。