起诉公司欠款的起诉状（热门20篇）

公司的经营活动应该遵守道德和法律规定，以确保经济利益的同时，维护社会的公共利益。接下来是一些企业领导者的成功经验分享，希望能够对大家有所启发和借鉴。

工程欠款起诉状

企业性质：集体。

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：169.5万元。

法定代表人姓名：_________职务：_________。

被告单位(全称)：______市职工教育培训中心。

地址：________市_______-______路________号。

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由：

______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的.有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;。

以上三项合计，共242006.83元。

此致

______市______区人民法院。

__________公司(盖章)。

_________年_________月________日。

工程欠款起诉状

联系电话：

联系地址：

被告一：___________发包人

联系电话：

联系地址：

被告二：___________工程承包人

负责人：

联系电话：

联系地址：

被告三：___________工程项目经理

联系电话：

联系地址：

风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

诉讼请求：

2、本案诉讼费由三被告承担。

风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

事实与理由

被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于______年___月___日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：“按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的`保证，继续供货完成安装。______年___月___日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。

原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据合同法及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！

此致

___________区人民法院

具状人：___________

______年___月___日

风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

劳务欠款起诉状

原告：徐甲，男，1975年7月7日出生，汉族，住温州市鹿城区广化街道壮士路911号，电话：13777777777。

被告：陈乙，男，1977年8月17日出生，汉族，住温州市鹿城区广化街道横巷789号，电话：88777777、13999999999。

诉讼请求。

偿还借款人民币270000元正。

事实与理由。

3月15日被告以做生意及妻子治病做手术急需费用为借口向原告借人民币270000元正，言明203月24日还款，但到时被告以各种理由推脱并避而不见。为此，特请求贵院依法判令其即时还款。

此致

鹿城区人民法院。

具状人：

年5月21日。

附证据清单一份。

原告：xx-x，女，xx-xx年xx月xx日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：_____________。被告：xx-x，男，xx年xx月xx日，汉族，中专，工作单位，职位，住址：_________。请求事项：

1、判决被告偿还欠款xx-x元及利息xxx元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

200*年*月*日，债务人***从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告xxx偿还原告xxx人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。此致!

xxxx人民法院。

原告：xx-x。

xxxx年x月xx日。

附：一、本诉状副本x份(按被告人数确定份数);。

二、证据一份(借条为证);。

劳务欠款起诉状

原告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

被告：_______，男，汉族，___年___月___日出生，系____旅馆负责人，联系电话：

被告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

被告李____委托被告杨_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。20___年11月7日，原告经被告杨______介绍同意为被告李____所负责的______旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前，原告通过被告杨______同被告李____协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告杨_______在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付xxx0元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告杨_______量面积进行决算，被告杨_______不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告杨_______同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告杨_______于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为274.52平方米，安装费为15373.12元，医药费共计1069.20元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人杨______支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告李____最为雇佣方，被告杨_______作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

此致

____市____区人民法院。

具状人：

二〇____年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

欠款起诉状

请求事项：1、判令被告依法偿还____元欠款及相应的`利息。

2、被告承担本案诉讼费。

事实和理由：原告与被告以前做____生意。至____年____月____日，被告共欠原告人民币____万元货款，被告出据欠条一张。原告多次向被告要求偿还，被告曾答应还款，但是被告迟迟没有行动。原告无奈，委托律师向被告催要欠款，被告陆陆续续归还____元现金，以货抵欠款____元，共计还款人民币____元整，至今尚欠____元未归还。

因此，为了维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》第xx8条的规定，特具状起诉，请求依法支持原告的诉讼请求。

此致

人民法院。

具状人：

____年____月____日。

工程欠款起诉状

企业性质：集体。

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：________万元。

被告单位(全称)：________市职工教育培训中心。

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由：

________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的.责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。

此致

________________人民法院。

具状人：________________建筑公司。

________年________月________日。

公司起诉状_起诉公司的起诉状

法定代表人：___。

被告：管_，男，20__年9月19日生。

身份证号：____。

住所地：美兰区区联合乡五星村三组。

电话：134567____。

原告因与被告劳动争议纠纷一案，不服海口市朝阳区劳动争议仲裁委员会作出的京朝劳仲字。

【20__】第22356号仲裁裁决书，提起诉讼。

诉讼请求。

1、请求法院依法判令原告不支付被告1个月工资解除劳动关系经济补偿金6000元;。

4、请求法院判令由被告承担本案费用。

事实与理由。

原告与被告之间不存在劳动关系。

1、被告管_社会保险的各项费用由中泰建设有限公司缴纳。20__年，被告管_在中泰建设有限公司任职，由该公司为其缴纳社会保险的各项费用，缴费截止日期为20__年5月。只有当劳动者与企业形成劳动关系，企业才会为劳动者缴纳社会保险。中__泰建设有限公司为被告缴纳社会保险的各项费用，与被告形成劳动关系，与原告并不存在劳动关系。

2、原告从来没有以工资的形式向被告支付过任何款项。因被告曾经做过工程预算，在中地长泰建设有限公司任职时，工作比较轻松，时间比较宽裕，被告也想做兼职增加收入。通过朋友介绍，20__年5月，原告委托被告为一个工程做预算，并口头约定一次性支付劳务费1500元。后原告以现金的方式，向被告支付了该笔劳务费。

依据劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条的规定：“用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;”被告的社会保险各项费用由中地长泰建设有限公司缴纳，原告从未以工资的形式向被告支付任何的费用，因此，被告与原告之间并不存在劳动关系。

综上，朝阳区劳动仲裁委员会认定原告与被告之间存在劳动关系，并要求原告支付相应赔偿金，缺乏事实和法律依据，恳请法院支持原告诉求。

具状人：____有限责任公司20__年3月5日。

工程欠款起诉状

原告:________,性别：_____，_____族,?_____年_____月_____日出生，住址：_______________。

被告：xx公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。

法定代表人：__________?职务：______________，联系电话：______________。

诉讼请求：

1、依法判决被告支付工程款______元及利息______元；

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及_____。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元,?______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。

此致

______人民法院。

具状人：__________。

____年____月____日。

欠款起诉状

住所地：___。

法定代表人：___职务：___。

被告：___。

住所地：___。

法定代表人：___职务：___。

案由：买卖合同欠款纠纷。

诉讼请求：

原告请求依法判令被告给付原告货款___元。

请求判令被告支付逾期付款违约金___元。

本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

款如下：___年___月份，人民币___元；___年___月份，人民币___元；___年___月份，人民币___元，___年___月份，人民币___；以上合计人民币___元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计___元，事实清楚，证据充分，足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《民法典》规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”

以及《民法典》规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计___元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。

原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。

此致

具状人：___。

法定代表人：___。

___年___月___日　。

欠款纠纷起诉状

经营范围：工业与民用建筑。

流动资金：169.5万元。

何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准。

开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________。

法定代表人姓名：_________职务：_________。

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

事实和理由：

______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;。

以上三项合计，共2420xx.83元。

此致

______市______区人民法院。

起诉单位：______县建筑工程总公司。

__________公司(盖章)。

_________年_________月________日。

附：1.本状副本1份;。

2.书证28件。

欠款起诉状

原告：张xx，男，汉族，1979年5月5日出生，住址：泰安市泰山区xx街8号，现住泰安市岱岳区xx小区3号楼2单元402室。

诉讼请求。

1、请求人民法院依法判令被告郑xx、郑xx立即偿还原告借款60万元，被告郑xx承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由二被告承担。

事实与理由：

20xx年3月xx日，被告郑xx、郑xx向原告借款60万元，约定借款期限2个月，如到期不还，自愿将商场巷xxx宿舍南楼东单元2层东户93.08平方米住宅一次性赔付给张永，担保人为被告郑xx。有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法从速判决。

此致

泰安市泰山区人民法院。

具状人：

____年____月____日。

欠款民事起诉状

原告：__，男，汉族，____年02月06日出生，身份证号码：61252519______，住址：__，联系电话：__。

被告：西安__建筑有限责任公司。

法定代表人：__，总经理。

注册号：6101000__41。

住所地：__市高新区__路_乙__大厦17层。

联系电话：8____95。

1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款188000.00元;。

2.诉讼费由被告承担。

原告于20__年11月04日与西安市__建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》，约定西安市__建筑工程公司总承包的陕西__工业有限责任公司__新厂区工程的"14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内600_600贴瓷地板砖、300_300贴瓷防滑地板砖、300_450贴瓷墙面砖、120_600贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖"施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程"全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的90%，剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。

截止20__年10月25日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为422317.90元，合同外完成工程结算总额为14410.00元，原告完成工程量最终结算总价为436727.90元。现本案项目已交付业主使用半年之久，西安市第一建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的188000.00元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果，原告无奈只能向法院起诉。

由于西安市__建筑工程公司于20__年07月04日将公司名称变更为西安__建筑有限责任公司，并进行了相应的'工商变更登记，根据《公司法》第一百七十四条之规定，公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告西安__建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款188000.00元及该欠款从20__年10月25日至20__年05月08日利息5624.55元的义务。

现为维护原告合法权益，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。

此致

__市__区人民法院。

具状人：

附：

1.《室内地砖及瓷砖工程施工合同》复印件一份;。

2.工程量结算单复印件一份;。

3.原告身份证复印件一份;。

4.被告工商档案信息复印件一份。

欠款民事起诉状

证号码：61252519______，住址：__，联系电话：__。

被告：西安__建筑有限责任公司。

法定代表人：__，总经理。

注册号：6101000__41。

住所地：__市高新区__路_乙__大厦17层。

联系电话：8____95。

诉讼请求：

1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款188000.00元;。

2.诉讼费由被告承担。

事实和理由：

原告于20__年11月04日与西安市__建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》，约定西安市__建筑工程公司总承包的陕西__工业有限责任公司__新厂区工程的"14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内600_600贴瓷地板砖、300_300贴瓷防滑地板砖、300_450贴瓷墙面砖、120_600贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖"施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程"全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的`90%，剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。

截止20__年10月25日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为422317.90元，合同外完成工程结算总额为14410.00元，原告完成工程量最终结算总价为436727.90元。现本案项目已交付业主使用半年之久，西安市第一建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的188000.00元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果，原告无奈只能向法院起诉。

由于西安市__建筑工程公司于20__年07月04日将公司名称变更为西安__建筑有限责任公司，并进行了相应的工商变更登记，根据《公司法》第一百七十四条之规定，公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告西安__建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款188000.00元及该欠款从20__年10月25日至20__年05月08日利息5624.55元的义务。

现为维护原告合法权益，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。

此致

__市__区人民法院。

具状人：

附：

1.《室内地砖及瓷砖工程施工合同》复印件一份;。

2.工程量结算单复印件一份;。

3.原告身份证复印件一份;。

4.被告工商档案信息复印件一份。

欠款起诉状

诉讼请求。

一、请求被告偿还原告的借款65000元;。

二、请求被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由。

原告分别于20xx年8月28日和8月8日通过银行转账的方式共计借给被告85000元，被告于20xx年6月28日给原告出具借条一份：借款人沙宝海于20xx年8月28日和20xx年8月8日分别向出借人李大可借款人民币50000元和人民币35000元整，沙宝海于20xx年12月14日归还李大可0元，截止20x5年6月28日沙宝海尚欠李大可65000元整未偿还。落款处，在借款人一栏写有沙宝海和身份证号11010819830412xxxx，出借人李大可，右下角日期为6月28日。后原告多次与被告协商还款事宜，被告总是推托，未果。

综上所述，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益，为维护原告的合法权益特依法向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

人民法院。

具状人：

更多相关阅读：

欠款纠纷起诉状

请求事项：

1、请求法院判令被告支付原告欠款人民币____元(大写：____);。

2、请求法院判令被告支付原告以上欠款的利息____;。

3、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

原告与被告系(朋友/同事/××)关系。截至____年____月____日止，被告累计向原告借款金额为人民币____元。现还款期限已届满，被告拒不还款。

原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此致

人民法院。

起诉人：____。

____年____月____日。

欠款起诉状

被告：_______，性别_____，_____族，____年------___-----月___日出生，住址：-__---_____省_____县_________镇____街_____号,身份证号:_____________-------___（被告可有多个，依此格式类推）。

案由：

诉讼请求。

1、请求人民法院依法判令被告_____、_____立即偿还原告借款_____万元，被告_____承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由___（位）被告承担。

事实与理由。

____年___月___日，被告_____、_____向原告借款_____万元，约定借款期限__个月，如到期不还，____________，担保人(若存在)为被告_____，有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法判决。

此致

_____人民法院。

具状人：_______。

____年___月____日。

欠款民事起诉状

1、判令被告支付原告欠款人民币xx元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至20xx年xxxx月xxxx日止，累计欠款数额达人民币xx元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的.合法权益，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此致!

东莞市xx人民法院。

xx年xxxx月xxxx日。

欠款民事起诉状

原告：张xx，男，汉族，1979年5月5日出生，住址：xx市泰山区xx街8号，现住xx市岱岳区xx小区x号楼x单元xx室。

1、请求人民法院依法判令被告郑、郑立即偿还原告借款60万元，被告郑承担连带清偿责任。

2、诉讼及保全费用由二被告承担。

x年3月10日，被告郑、郑向原告借款60万元，约定借款期限2个月，如到期不还，自愿将商场巷-宿舍南楼东单元2层东户93.08平方米住宅一次性赔付给张永，担保人为被告郑。有字据为证。到期后经原告多次催要，被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请贵院依法从速判决。

此致

xx市泰山区人民法院。

具状人：xx。

xx年xx月xx日。

欠款民事起诉状

原告：，男，年月日生，族，住址：市区路号室，联系方式：

被告：，男，年月日生，族，住址：市区路号室。联系方式：

请求事项：

1、判令被告支付原告欠款人民币x元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至年月日止，累计欠款数额达人民币元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的合法权益，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的'诉请。

此致！

东莞市人民法院。

起诉人：

附：

一、本诉状副本x份(按被告人数确定份数);。

二、证据一份(合同为证);。

个人欠款起诉状

原告：

住址：

被告：

住址：

请求事项：

1、判决被告偿还欠款_______元及利息_______元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

_____年____月___日，债务人____从原告处借走人民币____万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告_______偿还原告_______人民币____万元，并支付利息，以维护原告合法权益。

此致

_______人民法院。

原告：_______。

_______年_____月____日。

附：

一、本诉状副本__份(按被告人数确定份数)；

二、证据____份(借条为证)。