最新电力线路工程施工合同十优秀
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
最新电力线路工程施工合同十优秀篇一
甲方:(以下称甲方)
乙方:(以下称乙方)
养护地点:
养护面积:
养护期限自____绿化工程标段工程竣工后至该工程移交给____建设局止。
1、承包和养护期限内,乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,合理组织,精心养护,保质保量完成养护管理任务。
2、绿化设施及主要养护内容
修剪:根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求,按照操作规程适时进行。
施肥:根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要,要求年施肥不得少于2次以上,新种植物视生长情况,适时适量进行施肥,以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。
除草:各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。
抹芽:主要用于乔木、大型灌木,对不定芽要及时清除,以保持树木骨架清晰,促使生长形态美观,营养集中。
(5)病虫害防治:病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容,要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报,及时采取措施防治。
(6)抗旱、抗台、抗涝:旱季及新种植物要及时进行灌溉,防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作,防止植物受损。
3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织,由此产生的一切费用由乙方承担。
4、承包期限内,本合同养护项目设施量发生减少及毁损的,乙方应及时补齐或修复,并自行承担所需费用。合同期限届满时,乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的,由乙方负责补齐或修复。届时,未补齐或修复的,甲方可自行或委托他人补齐或修复,费用由乙方负责。
5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。
6、乙方必须重视安全生产,确保全年不出安全责任事故。养护期间,养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故,由乙方承担一切责任及损失。
7、根据合同的养护项目,三年养护经费为____绿化工程标段竣工后工程量(即元)的5%,合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整,小写37993元,承包方式为全额经济责任制承包。
8、三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方,由业主方____建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。
一月份:全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。
1、冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
2、行道树检查:及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。
3、防治害虫:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧,集中烧死。月中旬的时候,蚧壳虫类开始活动,但这时候行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫,往往有事半功倍的效果。
4、绿地养护:绿地、花坛等地要注意挑除大型野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。
二月份:气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。
1、养护基本与月份相同。
2、修剪:继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前,把各种树木修剪完。
3、防治害虫:继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。
三月份:气温继续上升,中旬以后,树木开始萌芽,下旬有些树木(如山茶)开花。
1、植树:春季是植树的有利时机。土壤解冻后,应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计,事先挖(刨)好树坑,要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种,并充分浇水,以提高苗木存活率。
2、春灌:因春季干旱多风,蒸发量大,为防止春旱,对绿地等应及时浇水。
3、施肥:土壤解冻后,对植物施用基肥并灌水。
4、防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病,瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。
四月份:气温继续上升,树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。
1、继续植树:四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木,对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种,对新种树木要充分浇水。
2、灌水:继续对养护绿地进行及时的浇水。
3、施肥:对草坪、灌木结合灌水,追施速效氮肥,或者根据需要进行叶面喷施。4、修剪:剪除冬、春季干枯的枝条,可以修剪常绿绿篱。
5、防治病虫害:蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除,然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。天牛开始活动了,可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫,但是伤口要做到越小越好。其它病虫害的防治工作。
6、绿地内养护:注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。
7、草花:迎五一替换冬季草花,注意做好浇水工作。
五月份:气温急骤上升,树木生长迅速。
1、浇水:树木展叶盛期,需水量很大,应适时浇水。
2、修剪:修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。
3、防治病虫害:继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化,但尚未达到危害程度,根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上),在5月中、下旬喷洒0?20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂500?20______倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)
六月份:气温高。
1、浇水:植物需水量大,要及时浇水,不能“看天吃饭”。
2、施肥:结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。
3、修剪:继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。
4、排水工作:有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。
5、防治病虫害:六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期,应及时采取措施,现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。(或用复合bt乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。
6、做好树木防汛防台前的检查工作,对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。
七月份:气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。
1、移植常绿树:雨季期间,水分充足,可以移植针叶树和竹类,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水。
2、排涝:大雨过后要及时排涝。
3、施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。
4、行道树:进行防台剥芽修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并对树桩逐个检查,发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理。
5、防治病虫害:继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松:50倍液注射,(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口,也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除,并销毁虫巢,以免再次危害。
八月份:仍为雨季。
1、排涝:大雨过后,对低洼积水处要及时排涝。
2、行道树防台工作:继续做好行道树的防台工作。
3、修剪:除一般树木夏修外,要对绿篱进行造型修剪。
4、中耕除草:杂草生长也旺盛,要及时的除草,并可结合除草进行施肥。
5、防治病虫害:捕捉天牛为主,注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意腐烂病,要及时采取措施。
九月份:气温有所下降,迎国庆做好相关工作。
1、修剪:迎接国庆工作,行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草,草坪切边,及时清理死树,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。
2、施肥:对一些生长较弱,枝条不够充实的树木,应追施一些磷、钾肥。
3、草花:迎国庆,草花更换,选择颜色鲜艳的草花品种,注意浇水要充足。
4、防治病虫害:穿孔病为发病高峰,采用500%多菌灵000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害,注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。
十月份:气温下降,十月下旬进入初冬,树木开始落叶,陆续进入休眠期。
1、做好秋季植树的准备,下旬耐寒树木一落叶,就可以开始栽植。
2、绿地养护:及时去除死树,及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。
3、防治病虫害:继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。
十一月份:土壤开始夜冻日化,进入隆冬季节。
店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
1、植树:继续栽植耐寒植物,土壤冻结前完成。
2、翻土:对绿地土壤翻土,暴露准备越冬的害虫。
3、浇水:对干、板结的’土壤浇水,要在封冻前完成。
4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬,防治任务相对较轻。
十二月份:低气温,开始冬季养护工作。
1、冬季修剪:对些常绿乔木、灌木进行修剪。
2、消灭越冬病虫害。
3、做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶以后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
__年__月__日
_____有限公司
甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法,对乙方养护质量进行考核验收。
1、所有经费,甲方不再对乙方进行取费。
3、未尽事宜,甲乙双方协商解决,并作书面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
七、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,经双方签章后生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
合同签订时间:____年____月____日周记
最新电力线路工程施工合同十优秀篇二
身份证号码:
乙方:
住址:
身份证号码:
甲乙双方本着平等协商、自愿有偿、诚实守信的原则按照《农村土地承包法》、《森林法》、《合同法》、《民法通则》等有关法律、法规和规章的规定,特订立本林地的承包经营转让合同。
林地名称:合同档的为该林地的承包经营权
林地所有人:
甲方林权证号:
坐落:
林地类型:
面积: 亩,共一宗。
第一宗( 亩),四至界限为:东至 责任山;西至 责任山,南至
责任山;北至 责任山。
详细四至界线见本合同附件1的附图。
用途:本转让林地必须用于林业生产,未经县级以上林业行政管理部门依法批准,不得改变林地用途,用于非林建设。
以转让方式流转,流转的期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。
(一)甲方的权利
1、依法转让已登记取得林权证的林地承包经营权。
2、按照合同约定收取转让费。
3、向发包方提供乙方的有关情况。
4、法律、法规、规章规定的其他权利。
(二)甲方的义务
1、本和同生效之日交付林地(法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物、植物和地下矿藏、埋藏物除外),向县级以上人民政策申请权属变更登记,并帮助乙方申领林权证,处理有关流转的事宜;确保转让林地产权清晰、未设定担保;第三人对本合同转让的承包地主张权利的,由甲方负责处理,并不得影响乙方的权利。
2、尊重和维护发包人的林地所有权,既是报经发包方同意。
3、转让承包经营权不得损害相邻森林林地权利和农村集体经济组织的合法权益。
4、法律、法规、规章规定的其他义务。
(二)乙方的权利
1、于本合同生产之日接受林地(法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物、植物和地下矿藏、埋藏物除外),向县级以上林业行政主管部门申领林权证。
2、依法享有甲方对发包人享有的林地承包经营权等权利;对承包的林地占有、使用、收益权及其承包经营权的依法流转权、收益权(承包经营权可以依法再行转让,也可出租、入股或者以其它方式流转,其它方式承包的,还可抵押);有国家相关扶持、优惠政策;承包林地被依法征收、征用、占有的,有权利依法获得相应补偿;对在承包期内非法变更、解除承包合同、收回承包林地的行为进行抗辨,依法行使损害赔偿请求权。
3、知悉甲方承包经营情况和林地的有关情况。
4、法律、法规、规章规定的其它权利。
(四)乙方的义务
1、按照合同约定交付转让费。
2、全面履行甲方对林地的发包人应当履行的各项义务;维持承包林地的林业用途,未经县级以上林业行政主管部门依法批准,不得改变林地用途,用于非林建设;依法保护和合理利用林地,不断加大对承包林地的投入,提高其生产能力,提升其使用价值,推进开发利用进度;不抛荒承包林地,不损害林地和森林资源,不给林地造成永久性损害,不自行或准许他人在承包林地内毁林开荒、采石、取土、建窑等;保护法律规定保护的珍贵、濒危、稀有、有益的野生动物和植物;采伐林木应有计划地依法进行;制止在林地违章用火的行为,一旦发生森林火灾和病虫害、林木盗伐事件,应积极采取措施,并及时向有关部门报告;服从、支持县(区)乡(镇)林地利用总体规划;接受发包人依法进行的监督、指导。
3、向发包人通报有关情况,善意履行合同有关附填义务。
4、法律、法规、规章规定的其他义务。
转让费每年 元,合计 元,(大写: ),自 年 月 日起以一次性付方式支付。
甲乙双方在合同生产后,应当善意履行义务,不符合规定且无合理事由的,应向守约方支付违约金 元(大写: );若造成损失的,应当采取补救措施,履行减损义务,承担赔偿责任,是否继续履行合同由守约方决定。
本转让合同履行发生争议时,甲乙双方可协商解决,也可以提请村民委员会、乡(镇)人民政府调解,若当事人不愿协商、调解或协商、调解不成的,可向林地承包仲裁机构申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
1、本转让合同自双方签字、盖章之日成立,经甲乙双方确认签字后生产。
2、本合同一式五份,甲乙双方、乡人民政府、林地承包合同管理机构(签证单位)各执一份,发包方备存一份。
转让方(盖章)
代表人(签名)
受让方(签名)
代表人(签名)
签证单位(盖章)
签证人(签名)
日期:
最新电力线路工程施工合同十优秀篇三
发包人(全称): (以下简称“甲方”) 承包人(全称): (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:郧县金色港湾小区
二、工程地点: 郧县城关镇
三、承包范围:
承包范围:根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。(含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量)
单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。
四、计价方式:1m(含1m)以上直径孔桩,按照375元/立方计价,
0.8米直径孔桩,按照260元/m计价(甲方保证不低于35根)。
以上合同单价为固定综合单价包干,已包含承包范围内所有规定
风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。
工程量:以设计施工图纸为准,根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。
五、合同工期:
1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成,乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素(如下雨,塌孔等)工期延顺,春节休假工期扣除。
2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备,及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。
六、质量要求:
1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。
2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准,乙方进行整改,整改后达到合格为止。
3、甲方配合乙方协调外部关系如:验桩、商砼、钢筋工等配合施工。
4、砼体积:乙方必须按实际孔桩尺寸计算,并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。
5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作,造成孔桩报废情况,由乙方承担全部经济责任,并采取措施保证孔桩合格。
七、施工工具:
所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。
八、结算方式:
1、按进度付款,甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资,因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任,由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。
2、 由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
九、安全管理:
1、 安全目标:确保不发生一起安全事故,严格按照工地和公司安全制度执行,乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。
2、 安全责任:在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下,听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方概不负责。
十、其它:
1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求,甲方有权单方面终止合同,按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。
2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督;文明施工,遵守甲方的有关规定。
3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料,因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担,乙方不遮盖出现事故由乙方负责。
4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。
5、本合同一式两份,经双方签字之时生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
最新电力线路工程施工合同十优秀篇四
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起,至 年 月 日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金 元整,工程完工经验收合格后,于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款 元。
2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
负责人签名: 负责人签名:
年 月 日 年 月 日
最新电力线路工程施工合同十优秀篇五
地址:xxxx新华路80号
联系人:某某
联系电话:
乙方:xxxxx有限公司廊坊供电公司
地址:xxxx新华路105号
联系人:某某
联系电话:(自愿退股协议书)
丙方:xxxxx工程有限公司
地址:xxxxx开发区金源道
联系人:某某
联系电话:
传真:
开户银行:xxxxx曙光道支行
帐号:
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路,110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:
(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
授权委托人:
时间:20____年________月________日
乙方:xx电网有限公司廊坊供电公司(盖章)
负责人:
授权委托人:
时间:20____年________月________日
最新电力线路工程施工合同十优秀篇六
电力线路它是由电厂发出输送到各个变电站,电力线路改造合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的电力线路改造合同范文,感谢您的欣赏。
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
一、 工程名称:
二、 工程范围及内容:
三、 承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、 工期要求
20xx年
20xx年
五、 质量标准:以 验收通过为准。
六、 合同价款:
七、 工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、 违约责任:
1. 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2. 因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
九、 其他:
1. 质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。
2. 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,甲方予以协助。
十、 争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。
十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
甲方(公章): 乙方(公章):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用 :
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、 在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方: 乙方:
年月日:
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体 情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一 工程概况:
2 装修施工内容:总共21间房屋,电路改造,加装分电表,保证每个单间,不少于2个插座及开关, 并将其他协商好的无用开关废除。
3 承包方式: 清包工
4 工程时间: 年 月 日至 年 月 日
二 工程价款以及给付
1 约定工程全部价款: 元(人民币 元)
2 给付方式:
三 材料
1 甲方按照乙方所要求准备:
四 验收
1 工程竣工后甲方验收,保证甲方各个单间房屋电路正常使用,电表读数正常准确。
2 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。
五 违约责任
1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2 .由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
六 纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民提起诉讼。
七 合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
八 本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:年月日:
最新电力线路工程施工合同十优秀篇七
1、甲方对乙方施工安全,应负监督、指导、检查的责任。
2、甲方对乙方安排生产任务的同时,必须有书面安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
3、甲方对乙方新进场的施工人员,必须进行“三级”安全教育。
4、甲方提供的安全防护设施(机、电、架等)应完整齐全符合安全要求。
5、甲方有权制止违章作业,对施工现场不戴安全帽、穿拖鞋、高空(2米以上)独立作业不拴安全带或拆除、破坏安全防护设施等违章者,勒令停工,并按甲方规定给予当事人罚款。
6、甲方有权对安全素质差,不听安全生产指挥的司索人员令其退场,或终止劳务用工合同。
7、工地安全负责人,应对安全随时检查,督促个工种,各工序遵守安全防范措施,杜绝事故的发生。
二、乙方应承担的安全责任:
1、乙方应严格执行甲方有关安全生产的规定、制度。
2、乙方特种作业人员必须经培训、考核,或有关部门发给操作许可证后才能上岗操作。
3、乙方必须根据承担的施工任务和特点,安排身体素质、工艺技术、安全专业符合要求的人员上岗作业。
4、乙方对甲方提供的安全防护设施不能保证安全施工时,应及时提出,或拒绝施工。
6、乙方必须对施工班组进行施工前书面安全技术交底,组织好设备的安装、附墙、拆卸、调试、等相关安全技术工作。
7、乙方施工人员对违章指挥和危及人身安全无措施保证的作业,有权拒绝施工。
三、事故的责任
1、由于没有尽到自身安全责任,造成重大伤亡事故,情节严重的主要和非直接责任者已触及刑律,其处理报检察院和劳动监察机关听其制裁。
2、对违章作业,冒险进入非施工禁区,及损坏安全防护设施,不按安全技术交底组织施工,造成伤亡事故,应由责任者自已承担经济损失和刑事责任。
本合同一式二份甲、乙双方各执一份。
甲方(使用单位):
乙方(安装单位):
负责人(签章):
负责人(签章):
年月日
最新电力线路工程施工合同十优秀篇八
乙方:
日历工期:本协议签订后,乙方应在日内完成上述施工内容(因暴雨等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工,报甲方同意后,工期顺延) 。
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工,达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
在施工过程中,应按相关标准、规范、规定施工,确保安全,因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担,若工程延期给甲方造成的损失,乙方应承担全部责任。
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性,保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求,并出具书面证明和计算依据。
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查,并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时,对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
1、乙方确保安全施工,保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中协调等一切工作。
3、竣工验收时,乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套,甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失,乙方须承担全部责任。
1、本协议审核预算费用:
2、付款方式:乙方在完成全部完成合同内容后,临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
1、本协议未涉及约定条款,继续执行原合同约定。
2、协议生效:本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、本合同发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由宜宾仲裁委员会仲裁。
4、协议份数:本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:乙方:
(签章) (签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)委托代理人:(签章)委托代理人:(签章)
电话:电话:
开户银行:
银行帐号:
年月日年月日
最新电力线路工程施工合同十优秀篇九
1.服务要求
例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。
2.组织机构
例:对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。
二、监理服务的范围
1.服务范围
2.服务目标
例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。
三、监理服务的内容
例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。
1.编制监理规划或计划;
2.熟悉合同文件,了解施工现场;
3.参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;
4.督促和检查承包人建立质量保证体系;
5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议;
6.已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;
8.验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;
11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;
12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;
16.签发中间交工证书;
18.发布停工令;
19.对已完工程进行准确的计量;
20.签发中期支付凭证;
21.发布变更令;
22.受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;
23.根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;
24.编制监理工作月报、季报和年报;
25.对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;
26.签发交工证书;
27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件;
28.编制监理方面的竣工文件;
30.签发工程缺陷责枉终止证书;
31.签发最终支付证书;
32.配合业主的竣工验收和工程移交工作;
33.其它。
四、业主对监理单位的授权
例:业主在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。
五、监理服务的依据
例:1.监理合同;
2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;
3.合同图纸及说明;
4.合同工程量清单及说明;
6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;
7.其它。
六、其它
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章)监理单位:(盖章)
授权代表:(签字)授权代表:(签字)
年月日 年月日
附件b业主提供的监理工作条件
一、文件和资料
1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份;
2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;
3.合同图纸和相关的标准图纸及说明__套;
4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__套;
5.其它。
二、决策与决定
例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。
双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。
三、协助
例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:
1.建立监理工作人员及个人财产的出入通道;
2.建立监理服务费用财务通道;
3.建立监理服务所需的公关和信息通道;
6.其它。
四、设施与物品
例:业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品,并承担相应的使用费和维修费。
1.办公设施(办公用房、配套水电及附属物品);
2.生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);
3.办公设备;
4.生活设备;
5.通汛设备;
6.交通设备;
7.试验、检测设备;
8.办公物品;
9.其它。
双方在此约定:下列设施、设备和物品由监理单位自备,业主给予适当的经济补偿。
监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法
五、辅助工作人员
例:双方约定:业主向监理单位免费派遣工作人员___名,服务人员___名,辅助监理单位的监理服务工作。
双方约定:下列辅助工作人员由监理单位自行聘用,业主给予适当的经济补偿。
监理单位聘用辅助工作人员清单
及经济补偿办法
六、其它
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章) 监理单位:(盖章)
授权代表:(签字) 授权代表:(签字)
年月日 年月日