协议书水电缴付（专业17篇）

合同协议一旦签署，双方应当遵守约定，不得随意修改或违反协议内容。合同协议的范文可以帮助我们更好地理解和运用合同的规定。

水电合作协议书

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，为明确双方权利和义务，结合本工程实际情况，经双方友好协商一致达成如下条款：

第一条：工程概况。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、建筑面积：(按实际面积计算)。

第二条：承包方式。

本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方，按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。

第三条：承包范围。

第四条：质保金。

在签订本合同前，乙方已付甲方质保金万元，工程完工时，甲方足额返还乙方。

第五条：双方职责。

一、甲方职责：

1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。

2、督促乙方按时保质完工。

3、工程预付款的催收并发放给乙方。

4、工程竣工后，工程款的结算。

二、乙方职责：

1、负责现场安全文明施工，确保质量，按时完工。

2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。

3、负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。

第六条：本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等)，均按总发包方高阳会与李xx、邵xx签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。

第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同经甲乙双方签字(盖章)生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

________年____月____日。

水电维修协议书

甲方：__________（发包方）。

乙方：__________（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1、工程地点：__________。

2、工程承包方式：

a承包人包工包料；

b承包人包工部分包料；

c承包人包清工。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：材料供给的约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的`，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米。

5、乙方承包内容：

1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

3、水电施工穿墙、打孔、切割；

4、开关插座面板安装；

5、小五金的安装；

6后期灯具的安装（水晶灯另计）；

7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）。

___年___月___日___年___月___日。

范文甲方：乙方：北川羌族自治县支点人力资源服务有限公司为更好的促进机关办公效率提高和促进公司业务开展，现甲乙双方就乙方对甲方办公场所水电维修等相关事宜本......

学校在现实社会中，人们运用到协议的场合不断增多，协议能够成为双方当事人的合法依据。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的学校水电......

水电工协议书

乙方：

家庭住址：

联系方式：

居民身份证号码：

上网作业证号：

甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。

第一条协议期限。

1协议有效期自。

****年**月**日------------。

****年**月**日，协议期满后自然终止。

2、协议期满前一个月，经双方协商同意可以续订聘用协议。

3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知方。

第二条工作岗位及工作内容。

位为兼职水电工，负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。

2、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法的高电压操作证，做到持证上岗。

3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。

4、甲方因工作需要，乙方必须随叫随到（包括夜间），乙方若无特别理由不得拒绝并尽量在甲方要求的时间内及时处理。

5、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。

6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路，不得随便安装电器设备，如需拉临时线路时，要搞好安全措施，用好后立即拆除。

7、乙实行不定时工作制，不受甲方考勤。

第三条工作报酬。

甲方按次支付乙方工资为200元/次，所需材料费另行计算。

第四条工作纪律。

1、乙方应遵守国家的法律、法规。

2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育。

3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。

第五条聘用协议的变更、终止和解除。

1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。

3、经聘用协议双方当事人协商一致聘用协议可以解除。

4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议。（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的。（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。

（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的。（4）严重失职营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。（5）上网作业证失效的。（6）被依法追究刑事责任的。

（2）聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更，聘用协议达成协议的（3）乙方不履行聘用协议的。

6、有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。（1）在试用期内的。（2）甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。

7、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条其它事项。

1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家，法律、法规为准。

甲方（盖章）：

签订时间。

年

日：签订时间。

日

乙方（签字）。

月

水电维修协议书

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。

一、工程名称：杨家堡小学校车停车场工程。

二、项目内容：杨家堡小学校车停车场铺设。

三、工程期限：本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。

四、具体施工要求。

1、校门外北边草坪铺设校车停车场225平方米。

2、铺设地基用沙土夯实。

3、表面铺设红砖，东边、北边铺设倒牙砖。

4、铺好的.红砖表面做灌沙处理。

5、地基下铺设23米长直径70公分pvc管（双管）。

五、甲乙双方的责任。

1、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。

2、乙方在完成学校委托事务过程中，由于个人行为造成学校财产损失的，必须无条件予以赔偿。

3、乙方在完成委托事务中自负安全，甲方不予保障。

4、乙方在施工过程中做好安全防护及警示，若防护不到位造成意外伤害者，甲方不负连带责任，一切责任由乙方负责。

5、由于乙方未按甲方要求完成委托事务，验收不合格造成的一切损失由乙方负责。

6、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。

7、甲方负责提供水、电、路三通，并教育学生不准到施工地点玩耍。

8、工程验收合格后，工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准，工程款由甲方一次性付清。

甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）。

代表人：代表人：

联系电话：138*****373联系电话：

水电使用协议书

乙方：

1. 用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。

2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为 3000 整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。

1. 在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。

2. 甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。

4. 甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）检查乙方所有的.电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。

5. 甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。

6. 甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。

7. 乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。

1. 乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。

2. 当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。

3. 乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。

4. 甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

5. 乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。

6. 乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。

7. 乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。

8. 乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。

9. 乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

甲方负责人（签字）： 乙方负责人（签字）：

年 月 日 年 月 日

水电维修协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。

第一条外包服务范围。

（一）服务地点：甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。

（二）服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的.修复；含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割；水电开槽、布线、穿线、埋槽。

（三）合同服务期限：

第二条甲方的主要权利和义务。

（一）根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。

（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。

第三条乙方的主要权利和义务。

在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：

（一）全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。

（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。

（三）认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。

（四）其他与水电使用、安全相关的工作。

（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。

（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第四条乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。

第五条在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。

第六条未征得甲方同意，乙方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。

第七条费用结算：乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方rmb元。

第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

第九条在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。

第十条纠纷处理方式：

双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。

第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前1个月书面通知对方。

（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

日期：

水电维修协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，根据国务院颁发的合同法的相关条例，甲方把临安天目大酒店水，电的.工程维修给乙方，双方在自愿公平的基础上达成以下具体条例：

（一）承包时间：自____年____月____日到____年____月____日，承包有限期1年。

（二）维修材料设备及工具：为方便乙方及时对酒店水电进行维修，甲方为乙方提供所有维修材料，设备及工具。

（三）维修内容：临安天目大酒店的所有水，电，管道，燃气以及相关工程。

（四）维修时间细则：

第一条乙方在非正常停水电的情况下及时修复，到随叫随到。

第二条乙方在酒店客房未住满的情况下，在24小时内对客房管道电器等进行维修。

第三条乙方在酒店客房住满的情况下，能够对客房管道，电器等维修，做到随叫随到。

（五）维修报酬：甲方支付乙方维修报酬每月1000元，支付时间：当月工资次月15日支付。

（六）违约责任：乙方若因乙方未到岗等原因导致酒店不能正常营业，则每次赔偿损失当月工资。

（七）附件：本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

____年____月____日____年____月____日。

水电维修协议书

乙方：_________。

为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据《_________》，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。

2．计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。

3．监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。

4．测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。

5．按期支付托管维修经费。

6．组织审计维修经费的使用管理。

1．负责学校水电及动力设施（泵房、高低配电、室内外水电线路）的日常管理、保养、维修。

2．负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施（窨井、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修。

3．负责学校通讯设备的维修。

4．经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。

1．保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。

2．管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。

3．建立健全行之有效的`项目业务维护维修细则及其管理规章制度。

4．全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95％以上。

5．既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。

6．坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。

7．合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。

8．完不成目标要求，接受甲方处理。

协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

签订地点：_________签订地点：_________。

水电维修协议书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。

一、工程名称：

二、项目内容：

四、具体施工要求。

1、校门外北边草坪铺设校车停车场225平方米。

2、铺设地基用沙土夯实。

3、表面铺设红砖，东边、北边铺设倒牙砖。

4、铺好的红砖表面做灌沙处理。

5、地基下铺设23米长直径70公分pvc管（双管）。

五、甲乙双方的'责任。

1、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。

2、乙方在完成学校委托事务过程中，由于个人行为造成学校财产损失的，必须无条件予以赔偿。

3、乙方在完成委托事务中自负安全，甲方不予保障。

4、乙方在施工过程中做好安全防护及警示，若防护不到位造成意外伤害者，甲方不负连带责任，一切责任由乙方负责。

5、由于乙方未按甲方要求完成委托事务，验收不合格造成的一切损失由乙方负责。

6、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。

7、甲方负责提供水、电、路三通，并教育学生不准到施工地点玩耍。

8、工程验收合格后，工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准，工程款由甲方一次性付清。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：_________。

法定代表人（签名）：________。

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

水电维修协议书

甲方:。

乙方:。

小学经上级主管部门鉴定，决定将校园内主干道铺砖，并维修花园，基于要求质量达标，由甲、乙双方共同监督施工决定包工包料方式建设。特签定如下协议:。

一、施工材料:施工材料。

维修花园，主干道铺砖将使用细砂、水泥、红砖等优质材料。

二、承建方案。

1、校方全权委托乙方实施建设。

2、校方采取包工包料的形式与乙方共同监督建设。

3、铺设面积的丈量由甲乙双方共同参与。

4、工程完工把好质量验收关。

三、材料建设用工核算。

维修花园:220米×25元/米=5500元。

铺校园1456平方米×5元/平方米=7280元。

总计费用预计12780元。

四、施工时间。

20__年8月21日至20__年9月8日。

五、施工安全。

施工期内如发生安全事故及材料丢失，校方概不负责，乙方负全部责任。

本协议一式三份，双方签字生效。

甲方签字:。

乙方签字:。

20__年__月__日。

水电清包协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：

一：水。

1、甲方在满足自己正常用水情况下，同意乙方在井房储水池内放泵抽水使用；

3、甲方在正常情况下必须保证乙方的用水量，不得以任何理由停供乙方用水。

二：电。

1、甲方现在使用容量为63kva变压器，在确保原有用户用电的情况下，不超负荷同意乙方接线用电（用电负荷超与否以实际表计检测为准）。

2、如果超负荷乙方自行解决用电，甲方不承担乙方任何经济损失及相关责任。

3、甲方按乙方实际用电量每度1.00元计收，不再加收其它费用。

4、如变压侧停电（主线路）甲方不保证乙方用电。

5、甲方在不超负荷的情况下，不得以任何理由停供乙方用电，不得加收任何费用。

三、合同签约期为叁年，自x年x月至x年x月止，为合同有效期。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

五、本协议自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

水电清包协议书

甲方：（发包方）。

乙方：（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1、工程地点：

2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米。

5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装（水晶灯另计）;7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的`变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）。

___年___月___日___年___月___日。

房屋主人：（甲方）。

水电安装人：（乙方）。

甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：

一、甲方提供所有水电材料给乙方。（根据安装需要到场）。

二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

三、安装水电工程总价为人民币元。

四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

签约日期：

文档为doc格式。

水电清包协议书

甲方：

乙方：

签订地点：东营。

签订时间：

为规范管理乙方在甲方的施工（生活）用水、用电，经双方友好协商，现将水、电使用有关事宜作如下约定：

1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表（施工与生活分开计量）。甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。

2、水费4.55元/m3，电费1.6元/kwh。乙方同意自年月日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。

3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。

4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。

5、乙方如逾期（每月10日前）未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。

6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。

7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。

8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

水电工协议书

发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：

根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：

一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。

二、承包形式：工程包工不包料。

三、承包范围：

（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。

（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。

（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。

（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。

（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。

(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。

四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：

（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。

（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。

（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。

五、质量要求：

(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。

（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。

（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。

（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。

六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。

（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。

（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。

（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。

（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。

（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。

（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。

（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。

（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。

（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。

七、承包工期：

（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。

（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。

（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。

八、违约及赔偿：

（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。

（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。

九、合同其余条款。

（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。

（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。

（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。

（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。

（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。

（7）临时用工：技工普工。

发包人章：承包人签字：

发包人签字：承包人身份证号：

发包人电话：承包人电话：

日期：年月日

水电清包协议书

本着互惠互利的宗旨，为明确双方责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议，共同信守执行。

第一条：工程概况：

1、工程名称：2、工程地点：

3、工程内容：4、工程面积：外墙部位暂定为：平方米。

第二条：承包范围。

要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

第三条：承包方式。

本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条：双方责任和义务。

一、甲方责任和义务。

1、乙方进场后，向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底，如实际情况和技术交底不符，则双方另行协商。

2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

二、乙方责任和义务。

1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。

2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换。

第五条：材料管理。

1、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常施工。

2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。

3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。

第六条：合同价款及付款方式。

1、合同综合单价：

本工程实行闭口包干，结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运，清理等。

2、付款方式。

待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。

第七条：工期。

具备施工条件的`情况，有效工期控制在天，如遇特殊按进度协商解决，配合工地进度。

第八条：安全施工和文明施工。

1、为明确双方责任，安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

2、乙方必须保证安全、文明施工，发生一切安全事故由乙方承担。3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。

第九条：质量要求。

并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经监理认可不得施工下道工序。

第十条：其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表：乙方代表：

身份证号：身份证号：

年月日年月日。

水电清包协议书

甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位）。

乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位）丙方：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（分包单位）。

鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。

1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。

2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。

3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。

4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。

甲方负责人：

乙方负责人：

丙方负责人：

水电清包协议书

乙方：

(一)水、电单价及押金。

1.用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。

2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为3000整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。

（二）甲方的权责。

1.在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。

2.甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。

3.甲方有权监督乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-）的规定，正确敷设安装和使用各种用电设备。

4.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-2005）检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。

5.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。

6.甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。

7.乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。

（三）乙方的权责。

1.乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。

2.当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。

3.乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。

4.甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

5.乙方所使用的`电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。

6.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。

7.乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。

8.乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。

9.乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：

年月日年月日。