最新项目承诺书格式（通用19篇）
范文范本是写作过程中的良师益友，可以帮助我们发现自己的不足，改进自己的写作技巧。接下来是一些优秀范文的分享，希望对大家的写作提供一些参考和灵感。
项目承诺书范文
承诺书。
致(招标人)：
作为参与(工程名称)项目的投标方，根据国家、自治区及南宁市相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照南府发[20xx]51号文规定，在发出中标。
通知书。
之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入市财政部门设立的农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方在中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质[20xx]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质[20xx]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行南宁市人民政府令第32号《南宁市人民政府关于修改南宁市散装水泥和预拌混凝土管理规定的决定》的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按南宁市人民政府令第32号规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
投标人：(盖章)。
法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)。
日期：年月日
致：周新足。
感谢周新足对我钱勇本人的信任，并授权我为巩乃斯河兵团第四师71团护岸二标担任项目负责人。
为表明我在本岗位工作决心，不辜负周新足对我的期望，现就巩乃斯河兵团第四师71团护岸二标项目的生产经营管理相关事项，我本人及代表本部员工向周新足特立如下承诺：
1、我承诺：本人同意执行公司制定的《工程管理制度》全面履行其。
岗位职责。
严格执行制度相关处罚条例并承担本部负责人其岗位职责。
2、我承诺：本人同意依据公司制定的“项目成本与利润达标方案”预算办法，完成本项目工程各项管理达标;具体包括安全、进度、质量，工程款等各事项落实到位;如管理不到位所引起的各项后果责任由本人承担，经济责任在提成中扣除。
3、我承诺：本人作为本部门第一负责人，遵纪守法、廉洁自律，领导本部员工做到忠于职守、敬业爱岗、全面完成公司交给的各项任务，担负起本项目部工作责任。
4、我承诺;始终忠诚于公司，本人同意决不串通工班及他人弄虚作假、不索取回扣、不泄漏公司机密文件及业务信息，如本人有此行为及损公司声誉行为，公司有权按照《工程管理制度》相关处罚条例对本人进行严厉处罚或开除。
承诺人(签名)日期：年月日
周新足接受上述承诺意见：
如承诺人完成该项目利润达标及各项目标，公司承诺按照《工程管理制度》相关奖励办法规定，给予你部门及其员工应得的奖励金额。你部门及其员工如有违反制度相关处罚条例，公司将严格执行处罚决定。
接受承诺人(签名)日期：年月日
*有限公司在此申请*项目中所附材料进行如下承诺：
公司已按文件要求对申报人的资格和申报材料内容进行了审核，内容真实，数据准确，同意申报。公司保证所附材料内容的真实性、准确性。如果获得资助，将履行项目负责人职责，严格遵守国家专项计划管理的有关规定。我单位保证项目按期开工建设，认真开展工作，按国家计划项目管理要求报送有关材料，接受项目检查，同意在国家发展和改革委门户网站公开项目名称、建设内容等信息。若填报失实和违反规定，将承担全部责任。
*有限公司。
*年*月*日。
项目承诺书
（注：本施工合同为本人与原单位某施工单位常年法律顾问全国优秀律师事务所浙江腾飞金鹰律师事务所起草修改完成，供施工企业参考学习，不得用作他用，浙江腾飞金鹰律师事务所详情请见本人博客首页或浙江腾飞金鹰律师事务所官网）
地址： 邮政编码：
联系电话： 传真：
法定代表人：
身份证号码：
地址： 邮政编码：
联系电话：
地址： 邮政编码：
联系电话： 传真：
法定代表人：
根据国家有关法律、法规及公司有关文件规定及施工地的行业规定，经三方友好协商，对甲方承包的 工程，由乙方实行内部承包施工并由丙方为乙方的履约行为提供连带责任担保，经各方协商一致，签订本合同，以供甲、乙、丙三方共同遵守执行。
1、建设单位：
2、工程名称：
3、工程地点：
4、工程中标（合同）价： 万元
5、工程内容及范围： 施工图纸上的所有内容，按建设单位要求
7、工期及质量要求：
本工程项目施工由乙方承包，实行独立成本核算，由乙方自负盈亏，并由乙方确保向甲方上缴税费和甲方管理费。
本工程的履约保证金和农民工工伤保险金、建设工程意外险等险种按建设单位规定的时间和金额由乙方缴纳，建设单位或保险公司开具的保证（险）金原始收据或凭证均存留甲方。待甲方收到建设单位退还的该条款所述的保证金等款项后，再由甲方向乙方返还从建设单位获取的款项（无息）。在建设单位退还前，乙方不得以任何理由向甲方主张或要求退还该部分款项。
2、甲方另向乙方收取 %的履约民工工资支付以及印章、竣工资料、养护、质量保证金（不计息），在每次工程款进账后扣留。待工程竣工验收合格、工程无安全事故、且乙方提供经建设单位认可的完整竣工资料（包括但不限于图纸、照片、电子文档等）、获奖证书(如有)、工程竣工验收证书原件、并经甲方核实乙方无拖欠民工工资及材料供应商欠款、对外无其他债权债务、无违反甲方印章管理办法之行为等的前提下，保修期结束后退回（不计息）。
3、工程质量：按甲方与建设单位总包合同要求达到 标准。如因工程质量、安全等问题导致甲方受到有关管理部门处罚的，由此而引起的一切后果则由乙方全额承担法律与经济责任。
4、工期：
开工日期：按监理工程师签发的开工令为准。
竣工日期：按甲方与建设单位签订的合同规定。
合同工期：按甲方与建设单位签订的合同规定。
乙方须按总包合同要求按时完成，每延误一天工期（建设单位认可工期顺延的除外），乙方除按总包合同约定承担工期违约金外，另向甲方支付每天的赔偿，该项赔偿先在履约保证金中扣除，如履约保证金不足赔偿的，则在乙方可获取的工程款中扣除。
5、安全、文明施工：乙方应确保工程文明施工和安全生产，杜绝重大伤亡事故、机械事故和火灾事故。本工程按总包合同要求达到相关标准，其奖罚均由乙方享有及承担。如乙方因安全文明施工管理不善，给甲方声誉造成不良影响，甲方有权视影响程度要求乙方承担相应的违约金，违约金在乙方履约金中扣除，如履约保证金金额不足，则在乙方可获取的工程款中扣除。
6、工地形象：必须使用甲方统一的企业标识、标牌、旗帜和口号，施工骨干人员必须统一按甲方工作服着装。甲方提供企业标识、旗帜、制服等，计入成本，按实结算，从乙方承包款中扣除。
7、养护责任：乙方必须按建设单位的要求，承担养护责任。如养护过程中受到建设单位及相关职能部门通报或抄告，乙方必须及时作出整改，甲方并有权扣除保证金，造成损失超过保证金的，在工程款中扣除。
8、工程款专款专用：在工程项目未经结算分配前，以及在工程相关内部审计报告未明确前，本工程项目的所有资金以及现场物资等（包括发包方支付的工程款，分包单位及班组交付的各类保证金等其他款项）均为甲方所有，乙方不得以任何名义侵占、挪用及处分。乙方如发生侵占、挪用公-款或涉嫌利用承包职权诈骗等各类违法、违纪、违约行为，给甲方造成经济损失或损害信誉的，甲方有权对乙方按相关规定进行处罚或移送司法机关、相关刑事部门追究内部承包人及行为人的民事及刑事责任。
1、提供“ ”章，该章仅限于乙方在本工程技术资料方面的合理使用，乙方不得将该章用于签订合同、对外借款等经济行为。
2、审定乙方编制的施工组织设计并督促实施，协助解决施工技术上的主要问题。乙方无能力解决施工人员，工作计划或技术上的主要问题时，甲方有权调整管理人员及派员突击施工，直至满足工期进度为止，突击施工所发生的费用按市场价的1.3倍支付。
3、按本合同规定，在收到建设单位支付的工程款，扣除相应的管理费、保证金和相关税费后，向乙方支付工程款，但甲方有权对乙方的资金使用进行管理监督和合理控制。
4、指派本项目负责人，负责组织协调与工程有关的各方关系，组织质量、安全、文明、形象等各种检查、验收，并督促乙方及时整改达到规范要求。
5、接到乙方结算资料和竣工验收资料后及时会同乙方向建设单位结清工程款。如因建设单位工程款支付延误，该违约责任由建设单位对乙方承担，与甲方无关，乙方不得据此要求甲方承担任何形式的违约责任。甲方应积极配合乙方，按总包合同的约定，向建设单位进行工程款的结算和索赔。
6、若甲方发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程款支付，直至乙方改正为止。
1、乙方代表 作为该工程项目现场负责人，全权处理项目部施工管理的各项事务和与甲方的有关联系、文件来往签收及洽商、结算等事宜。
2、乙方项目承包人对项目部印章用印内容负全部责任。因乙方违反本协议约定使用项目部印章造成甲方信誉或经济损失及任何纠纷的，由乙方承担全部的经济赔偿和相应的法律责任（含交通费、住宿费、律师费等所有费用），若甲方代为履行后，有权向乙方追偿，并可直接在乙方可获取的工程款中扣除。
3、每笔工程款甲方按合同规定按时打入乙方帐户，乙方须专款专用，不得擅自将其挪用，一经发现有挪用等现象，甲方有权直接扣除乙方所有履约保证金以及挪用的金额直至解除承包合同。
5、乙方必须按施工图及国家有关施工规程、规范和标准进行施工，并接受建设单位（包括监理单位）、设计单位、甲方的监督。乙方必须无条件服从甲方质量、安全、文明、形象等方面的检查和整改意见，并及时整改，直至符合合同及规范要求。
6、乙方不得无故窝工、停工，但建设单位或监理书面同意停工除外，乙方因窝工、停工造成的损失由乙方自行承担。
7、乙方在施工过程中如发生安全和质量及其他事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施。处理事故所发生的所有费用由乙方自行承担。乙方应坚持安全生产，并对施工中的人员伤亡事故负全责。
8、乙方应配备专职资料员，按行业规范及时记录、搜集、整理、编制好有关施工技术、经济资料。工程资料与施工进度同步，及时向甲方提交上述资料和完整的竣工资料壹份，包括工程竣工验收证书。
9、乙方应维护甲方的企业利益和社会声誉，不散布不利于甲方的言论，不做有损甲方形象和利益的行为，否则甲方有权根据实际情况予以追究。
10、如乙方造成甲方企业不良社会影响（包括但不限于质量、安全事故、劳资或违反治安管理、新闻媒体曝光等），由乙方全部承担法律与经济责任，甲方有权扣除乙方本合同总价的20%作为违约金。款项在履约保证金中扣除，如履约保证金金额不足，则在乙方可获取的工程款中扣除，并按有关规定追究相关人员的责任。
11、若工程项目受到质监、安监等执法部门或建设单位、监理等部门处罚的，甲方有权按照承包（分包）合同或甲方规定对项目部相关负责人进行处理，并有权依法追究项目部相关负责人的责任并要求其赔偿甲方由此受到的损失。
12、及时组织工程结算编制、核对和相关工作，并最终对结算的结果负责。
13、处理好劳资关系，。如发生劳资纠纷，由乙方负全部法律与经济责任。
14、乙方必须及时支付施工材料款。材料供货合同、原始收发货、产品合格证等凭据备份，及时交甲方备案。
15、乙方（包括但不限于欠款、罚款、赔偿款等其他费用）由甲方垫付或人民法院强制执行扣划，乙方应在5天内偿还甲方，如在5天内不能及时偿还甲方，乙方自愿按公司垫款金额的同期银行贷款基准利率的4倍向甲方支付利息（从甲方实际垫付之日起，计算至乙方实际付清全部款项之日止），并承担因此给甲方增加的诉讼费、保全费、交通费和律师费等所有费用。
16、乙方提供的材料发票需附材料清单及材料采购合同。
18、乙方需每月初上报上月资金使用报表给甲方；
19、乙方需每月初上报上月民工工资报表（附工资领用单）给甲方；
21、建设单位拨给的工程款，在乙方满足上述资金监管的条件下，并符合甲方的财务的相关财务制度要求的前提下，扣除相应的税费、保证金和管理费外，将工程款支付给乙方，汇入方按甲方财务规定执行。上述项17-21款中所列的资料交与甲方后，需经甲方审核签字确认。以上条款如乙方不能遵守，则甲方有权暂扣工程款的支付。
22、在工程竣工合格后的30日内，乙方向甲方上交全部工程技术资料（包括但不限于竣工备案表原件、统表原件、竣工图等）一套。
23、未经甲方书面许可，乙方不得以任何理由中途退场。如有发生，甲方有权解除合同并要求乙方承担因乙方中途退场所产生的一切费用及损失。
1、甲方收到建设单位工程款（甲方指定帐户）后，扣 %（管理费加保证金），以及扣除甲方派出人员工资等费用和代扣代缴税费后，剩余款项在7个工作日内支付给乙方。工程款根据本条第2、3、4款要求支付给乙方（领款时乙方必须签字确认并提供完税证明及发票等资料）。
2、乙方向甲方结算时，结算人必须是该项目的负责人（或受托人），每次结帐时，必须提供合法真实及符合项目特性的原始收付凭证以及占工程款总额20%劳务费（须委托甲方开具）、提供的结算凭证税费由乙方承担，甲方按结算凭证上的供货方或劳务提供方支付款项，并遵守甲方的各项财务规章制度。若乙方不按财务要求报帐，甲方有权拒付乙方的工程款。乙方应及时向甲方上报工程款的支付计划，提供的原始收付凭证应与项目基本相符。乙方提出用款申请，经甲方审核后，甲方按审核后的支付计划直接打入材料供应商的账户,金额为5万元及以上的'材料采购，必须提供相应的合同及送货清单。
3、乙方应按照“甲方与建设单位签订的施工合同”约定的时间和要求向建设单位结算、催收工程款，并且不得代表甲方放弃权利或损害甲方的利益。工程达到结算条件后1年之内，乙方仍未与建设单位结算完毕工程款的情况下，甲方可以催告乙方履行义务；在催告后30天内乙方仍未履行的，甲方可以另行派人对工程进行结算，并且该结算结果（指甲方与建设单位确定的结算价）直接对乙方具有约束力（即乙方和甲方之间的内部结算也按该造价口径），乙方不得因未经其签字而不予认可。
4、乙方负责及时催收工程款，承担本工程的所有税费，非本地项目需税务局开具外经证，由乙方向施工当地税务部门纳税并开具结算发票，结算发票的记帐联、税金缴纳单及时交甲方财务部。
5、在甲方收到建设单位支付的工程款后，乙方可申领工程款，但须由甲方现场委派负责人 在《工地付款签审专用》单上签字认可，方能按甲方财务规章制度支付此项工程款。现场负责人的工作责任、工作内容、权利、时间另附。
6、甲乙双方之间的最终内部结算必须同时满足以下4个前提条件：
a、工程竣工验收完毕并交付给建设单位，且已经符合施工合同和国家规范的要求；
b、甲方与建设单位之间已完成竣工结算；
c、建设单位应支付给甲方的工程款已全部到位；
d、本工程所有债务均已处理完毕。
7、甲方收到建设单位的工程款超过乙方的实际施工进度，乙方须应按经甲方确认并认可后的实际施工进度向甲方进行工程款结算。
为确保乙方履行本合同项下的各项义务，双方约定，由乙方提供以下第 种形式的担保。
1、办理工程履约保函的费用由乙方承担。乙方在工程开工前5日支付履约保函保额的20%（总计 万元）作为履约担保（打入甲方账户）。在工程竣工验收且甲方未受到建设单位违约处罚的，甲方在5个工作日内一次性返还该担保金。
2、乙方提供证件号为 的 作为履约抵押（质押）担保，本合同签订之日，乙方应积极办理抵押（质押）登记。保证期间自签订本协议起到工程完工后两年。
3、第三方担保人 同意为乙方履约提供连带责任保证。如乙方在履约过程中，有违反甲方和建设单位之间的招投标文件、施工合同及补充合同以及本合同项下任何义务的行为，给甲方造成经济损失或对甲方声誉造成负面影响的，甲方有权向担保人直接索赔。担保范围（包括但不限于因乙方造成甲方的所有损失、甲方为实现权益而支出的诉讼费、保全费、交通费、律师费等所有费用）。保证期间自签订本协议起到工程完工后两年。本担保条款为独立生效条款，不论甲方和乙方之间的内部承包合同是否有效，丙方均自愿按本条款的约定为乙方履约提供连带责任保证。
1、凡因本合同建设工程发生的所有债权债务由均乙方自行全额承担。
2、乙方应严格遵守国家法律、法规，如有违反后果自负。
3、乙方不遵守本合同有关条款、管理混乱、思想不正，造成项目亏损，乙方应承担一切责任，并补亏为盈，情节严重的将追究法律责任。
4、乙方在人员配备、技术指导等方面若需要帮助，甲方视可能予以帮助，其发生的交通、住宿等费用由乙方承担，若乙方需甲方派项目经理（技术骨干）驻现场，需支付技术指导费元/天·人。
5、若乙方不能及时处理好与建设单位、监理、设计的关系，而影响甲方的声誉、形象，甲方认为有必要及时处理时，所发生的一切费用由甲方先予垫付而无须取得乙方同意，均由乙方承担。
6、若本工程获得行业主管部门的奖励，则视得奖的等级，甲方给予乙方表彰及奖励。
7、工程完工验收后，无特殊情况下，3个月内结算需送审。
8、乙方需提供一份包含已支付完毕（包括但不限于农民工工资、材料款及机械费等所有费用）的承诺书。
10000元/月/人向乙方收取，住宿、伙食、交通、通信等其他费用由乙方负责。费用由开工日起至竣工验收合格之日止计算（中途若有停工情况，以监理提供的停工令为准）。甲方派出的专业技术人员至少每月一次回总公司汇报情况，其来回交通伙食费用都由乙方承担。
10、合同工期到期后一个月内，若乙方未将项目经理证解锁，甲方每月向乙方收取相应费用（工程师/二级建造师2500元/月，高级工程师/一级建造师5000元/月）。
11、出现下列任一情况的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。
（2）工程发生安全、质量等其他事故，严重损害甲方经济利益和社会声誉的；
（3）乙方滥用职权，对外签订损害甲方利益的合同的；
（5）乙方违反甲方印章管理办法，严重损害甲方经济利益和社会声誉的；
（6）乙方经营管理不善，造成亏损的，或者乙方严重损害甲方合法权益的其他行为；
（7）可能使甲方遭受损失的乙方其他行为。
乙方接到甲方解除合同通知后，应在15天内配合甲方完成现场清理、交接工作，乙方不得以任何理由强占施工现场、不办理交接手续。退出施工现场后，乙方应在30天内做好已完工程结算和财务报表。
12、乙方确认以下联系方式为乙方在履行本内部承包合同期间内的唯一联系方式：
有关本合同履行及相关事宜的通知，甲方以上述载明的联系地址以特快专递或挂号信的形式邮寄的，自发出之日起第7日视为送达之日（拒收视为送达）；乙方在收到相关通知、函件等资料后在10天内未提异议的视为认可上述通知、函件等的内容。乙方确保上述联系方式真实、准确、完整，乙方联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方；否则因此产生的一切不利后果由乙方自行承担。
13、本合同履行期间内，发生乙方死亡、逃逸、被限制人身自由（包括但不限于被公安机关行政拘留、刑事拘留、逮捕，被法院判处管制、拘役、有期徒刑以上刑罚的）等失联情形的，甲方有权代为履行本合同项下乙方的义务，乙方视为认可甲方代为履行合同所产生的法律后果。
14、甲方与乙方在本合同签订前签订劳动合同，工资标准参照甲方相关规定执行。乙方本人的工资暂定每月 元，发放期限暂定自工程开工之日发放至工程竣工之日止；具体工资发放金额及发放期限详见甲乙双方相应合同。乙方工资计入项目成本。
1、甲乙双方均不能违反本合同条款规定，若有一方违约，则另一方有权单方面终止本合同，并由违约方承担全部法律与经济责任。
2、甲方将不定期对本工程开展巡查，对每次发现的（包括但不限于质量、安全、资料等）问题、隐患或不足，对项目部发出整改通知单，项目部应在规定时间内完成整改，并将整改结果以书面的形式反馈至公司质安部。若项目部未在规定的时间内完成整改或没有在规定的时间内把整改结果以书面的形式反馈至公司质安部，甲方有权要求项目部相关负责人承担每次1000元至5000元的违约金，并有权视情况决定是否终止乙方的内部承包合同。
3、未经甲方书面同意，乙方人员或相关人员（包括但不限于民工、材料商等）不得到（包括但不限于政府部门、建设单位、施工现场、甲方公司等）单位聚众闹-事；否则，每发生一次，乙方因赔偿甲方名誉损失1万元。
4、未尽事宜由双方协商解决，所形成的书面补充合同与本合同具同等效力。
5、甲乙之间因履行本合同发生争议，协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
1、本协议一式肆份，经甲乙丙各方签章后生效，甲方执贰份，乙丙各方各执壹
份，合同所有的附件均是组成部分，具有同等法律效力。
2、在本工程全部结束，保修（养护）到期，工程款结清后自动失效。
3、乙方知晓甲方与建设单位签订的施工合同（内容见附件）中的所有条款，甲方与建设单位签订的合同中的权利义务由乙方享受承担。
本人作为该项目的责任人，根据党风廉政建设和反腐倡廉工作的有关要求，现作如下承诺：
1、加强政治理论知识学习，不断提高思想素质、增强廉洁自律意识、筑牢拒腐防变思想防线。
2、自觉遵守党和国家工程建设领域的有关法律法规及廉政建设的有关规定。
3、爱岗敬业，认真履行岗位职责，在自己的职权范围内为承包方提供优质服务，不刁难或故意为难承包方。
4、正确行使手中的权利，秉公办事，不利用手中权利为个人谋私利，做事力求做到公开、公平和公正，杜绝暗箱操作。
5、不向工程承包方推销、介绍或暗示使用特定人或特定品牌的工程材料等。
6、不向承包方索要或收受现金、有价证券、支付凭证或干股等；不在承包方报销任何应由工程发包方或个人支付的费用。
7、不收受或者以借为名收受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档生活或办公用品，或以其他形式非法收受承包方财物。
8、不接受承包方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身和高档娱乐等活动。
9、不进行其他各种形式的商业贿赂活动。
10、本人将努力践行上述承诺，自觉接受社会和监督部门的监督，如有违反，愿接受组织给予的严肃处理。
承诺人：
年 月 日
廉政承诺书一式两份，一份由承诺人自己保存，另一式交纪检部门备案。
1、在项目用地指标落实后，按照国家有关规定，1年内开始施工；2年内未施工的自愿按法律、法规规定交回所征用土地。
2、按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2011)，否则愿承担相应的责任。
3、根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够，工作面开足，确保项目建设如期完工。
5、及时向有关部门报告项目建设进展情况和存在的问题，并按有关部门做出的决定予以落实。
6、工程建设过程中，我公司将派专人定期到项目所在乡镇、村进行回访。预防和及时解决相关矛盾和问题，确保稳定。
7、项目建成后，切实加强经营管理，提高效益，并确保按期偿还债务。
8、完全履行项目合约责任和义务。
项目责任人：
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担 项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时
不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费 利润
税金 ，并承担项目管理部人员的工资。
十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
十二、其它：
项目承诺人：
年 月 日
本人经 有限公司（以下简称公司）授权，代表公司进行前期运作，参与项目的工程投标，现针对本工程跟踪、资审、投标及中标后实施、维保等全过程向公司作出如下承诺：
1、 本人将调动一切资源保证公司中标。
2、 投标过程中招标文件、投标文件和向甲方做出的任何承诺以及中标后施工合同必须经**建设集团有限公司评审、审批，公司有最终决定权。
3、 本人如委托公司编制资审、投标文件等事宜按公司规定支付费用。无论标书是否由公司编制，全部标书（含配合单位）报价、技术文件必须经公司最终审批。
4、 工程运作、投标期间所生的一切费由本人全部承担。其中包括运作费、购买文件费、编制文件费、编制预算费、编制方案费、报价策划、办理投标保证金、信贷证明、保函等全部费用。
5、 工程中标后本人按公司规定组织项目部，报公司审批，人员纳入公司管理。组织项目部学习公司管理文件，遵守公司的各项规定，严格落实制度、安全、质量、进度、ci形象、财务、材料统一管理、人事、劳务等要求。
6、 中标后与公司签订目标责任书等相关文件。本人同意根据与公司所签订的目标责任书指标完成情况浮动收取管理费。
7、 本人一定守法承建项目，严格履行该工程施工合同和项目目标责任书的全部约定。
承诺人： 承诺人身份证： 年 月 日
项目承诺书范文
循化县住房建设和环境保护局：
我方在此声明，我方拟派往循化县20xx年农村环境连片整治示范项目一标段（以下简称“本工程”）的项目经理贾剑峰现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的事实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
我方承诺项目经理及项目机构的其他人员因特殊原因必需更换项时，需经发包人同意后方可更换，否则发包人可以终止合同。施工过程中招标人若有充分的理由证明项目经理不能胜任该项目的施工时，招标人有权提出更换。
特此承诺。
工程质量检测机构检测质量承诺书。
委托单位：法定代表人：单位地址：受委托人：职务联系电话：身份证号码：
现委托作为我单位在工程项目的授权项目负责人，以委托方名义全权履行，对该工程项目建设全面负责，对该工程质量责任终身负责。其法律后果由委托方承担。本授权书自委托之日起生效。委托期限：。
附件1．法定代表人身份证复印件(加盖人名章或签名)。
2．受委托人身份证复印件(加盖人名章或签名)。
委托单位：(盖章)法定代表人：(签名)。
受委托人：(签名)。
注：本授权委托书一式四份，企业、监督机构、建设单位、城建档案各一份。1。
项目承诺书范文
xxx有限公司在此申请xxx项目《x》中所附材料进行如下承诺：
公司已按文件要求对申报人的资格和申报材料内容进行了审核，内容真实，数据准确，同意申报。公司保证所附材料内容的真实性、准确性。如果获得资助，将履行项目负责人职责，严格遵守国家专项计划管理的有关规定。我单位保证项目按期开工建设，认真开展工作，按国家计划项目管理要求报送有关材料，接受项目检查，同意在国家发展和改革委门户网站公开项目名称、建设内容等信息。若填报失实和违反规定，将承担全部责任。
承诺人：
xxx年月xxx日。
项目承诺书范文
xxx单位：
我方参加本项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此。
1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
1）具有独立承担民事责任的能力；
5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。
7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。
8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
15、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
16、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。
17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3）与采购人、其他供应商或者山东省人民政府采购中心工作人员恶意串通的；
4）向采购人、山东省人民政府采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
说明：对本投标函的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
辽宁省首台（套）重大技术装备。
产品申请材料承诺书。
本法人单位承诺：
1、本申请报告中所填写的各栏目内容真实、准确。
2、提供的申报资料和文件内容真实、可靠、事实存在。
3、提供申报的产品与提供申报的资料和文件一致，并事实存在。
4、的知识产权，（商业秘密）明晰完整，归属本单位或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。
若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位承担全部法律责任。
法定代表人（签字）：
单位（盖章）：
20xx年x月x日。
项目负责人的承诺书
工程名称：
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程质量承担全面责任。在工程建设过程中认真履行下列职责：
1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。
2、将工程发包或委托给具有相应资质(资格)的施工、监理、勘察、设计、施工图审查机构和检测等单位，不将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期(周期)。
3、向勘察、设计、施工、监理、施工图审查机构和检测等单位提供真实、准确、完整的与建设项目相关的原始材料。
4、将勘察、设计文件报送具有相应资格的审查机构进行审查，及时向施工现场提供经审查合格的勘察、设计文件。存在勘察设计变更的，严格执行勘察设计变更管理相关规定。
5、严格遵守基本建设程序，在开工前办理质量监督手续，领取施工许可证。
6、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。
7、工程竣工后，按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构的程序监督。在工程验收合格十五日内，办理竣工验收备案手续。
8、及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工验收后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。
9、督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任，对未实行监理的工程，组织建设单位相关人员履行监理单位职责。
10、法律法规及标准规范规定的其他质量责任。
本承诺书一式三份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份建设单位留存。
20__年_月_日。
项目负责人的承诺书
公司领导：
____工程项目经理部印章由项目部负责管理。印章先用于公司内幕往来文书、报表、资料及对业主(甲方)不发生经济行为的普通函件，严禁使用项目经理部印章对外签订任何类型的合同、协议、承诺。
2.项目经理部印章不对外签订物资设备采购、租赁、工程及劳务分包等合同及安全协议等事宜，且不能作为对外担保使用。
3.印章管理不善造成的经济损失及法律责任全部由项目负责人承担。
20__年_月_日。
项目承诺书范文
***********有限公司在此申请***********项目《*****》中所附材料进行如下承诺：
公司已按文件要求对申报人的资格和申报材料内容进行了审核，内容真实，数据准确，同意申报。公司保证所附材料内容的真实性、准确性。如果获得资助，将履行项目负责人职责，严格遵守国家专项计划管理的有关规定。我单位保证项目按期开工建设，认真开展工作，按国家计划项目管理要求报送有关材料，接受项目检查，同意在国家发展和改革委门户网站公开项目名称、建设内容等信息。若填报失实和违反规定，将承担全部责任。
*************有限公司。
***年****月***日。
项目负责人的承诺书
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容，项目责任人承诺书。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任，承诺书《项目责任人承诺书》。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费、利润、税金，并承担项目管理部人员的工资。
十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
十二、其它。
20__年_月_日。
项目承诺书范文
感谢周新足对我钱勇本人的信任，并授权我为巩乃斯河兵团第四师71团护岸二标担任项目负责人。
为表明我在本岗位工作决心，不辜负周新足对我的期望，现就巩乃斯河兵团第四师71团护岸二标项目的生产经营管理相关事项，我本人及代表本部员工向周新足特立如下承诺：
1、我承诺：本人同意执行公司制定的《工程管理制度》全面履行其岗位职责，严格执行制度相关处罚条例，并承担本部负责人其岗位职责。
2、我承诺：本人同意依据公司制定的“项目成本与利润达标方案”预算办法，完成本项目工程各项管理达标;具体包括安全、进度、质量，工程款等各事项落实到位;如管理不到位所引起的各项后果责任由本人承担，经济责任在提成中扣除。
3、我承诺：本人作为本部门第一负责人，遵纪守法、廉洁自律，领导本部员工做到忠于职守、敬业爱岗、全面完成公司交给的各项任务，担负起本项目部工作责任。
4、我承诺;始终忠诚于公司，本人同意决不串通工班及他人弄虚作假、不索取回扣、不泄漏公司机密文件及业务信息，如本人有此行为及损公司声誉行为，公司有权按照《工程管理制度》相关处罚条例对本人进行严厉处罚或开除。
承诺人(签名)日期：年月日
周新足接受上述承诺意见：
如承诺人完成该项目利润达标及各项目标，公司承诺按照《工程管理制度》相关奖励办法规定，给予你部门及其员工应得的奖励金额。你部门及其员工如有违反制度相关处罚条例，公司将严格执行处罚决定。
接受承诺人(签名)日期：年月日
承诺书
作为上海迅量信息技术有限公司(以下简称“公司”)的职工，本人承诺对公司的下列资料及经营信息予以保密：
1.在工作中接触的公司或客户提供的各种资料;
2.在工作中知悉的公司或客户的各种商业秘密;
3.公司与客户往来的各种文件;
4.公司为客户制作或自用的各种计算机软件;
5.公司各项业务的报价、各类业务项目的运作方式及流程;
6.公司的客户清单;
8.其他一旦为竞争者拥有可能造成公司损失的文件、资料及经营信息;
9.其他一旦泄露可能造成公司利益受损的各种信息资料、事项。
对于上述保密内容，本人保证在任职期间及离职后履行保密义务，并且承担以下保密责任：
2.不将上述资料及信息应用于公司经营活动以外的任何目的;
3.不向与公司有竞争关系的其他公司提供上述资料及经营信息;
4.在与公司解除或终止劳动合同前，将本人所掌握的'各种有形资料和软件全部移交给直属上司，并由直属上司签章确认。并及时移交本人在公司工作期间知悉或制作的所有资料文件(包括计算机硬盘、软盘)。
在合同期内，因违反上述约定，公司解除武装与本人的劳动合同的，本人无任何异议。因本人的违约行为给公司造成损失的，本人愿负现赔偿。
承诺人：xxx
20xx年xx月xx日
项目承诺书
**银行：
本公司因流动资金周转(借款用途)，特向贵行申请综合授信(贷款品种)金额人民币(大写)玖仟万元整，贷款期限12个月。
本公司在此承诺及授权如下：
一、本公司确认在此申请书及其他申请贷款资料作为在贵行借款的依据;。
二、经贵行审查，因不符合规定的借款条件而未予受理时，本公司无异议;。
五、本公司保证在取得贵行贷款后，按时足额偿还贷款本息;。
七、本公司授权**银行按照国家监管部门的有关规定向中国人民银行企业及个人信用信息基础数据库或其他数据信息系统提供本公司及股东个人的基本信息和银行业务信息。
借款申请人(签章)：
法定代表人(签字)：
项目承诺书
xxx单位：
我方参加本项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此。
1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
1）具有独立承担民事责任的能力；
5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。
7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。
8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
15、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
16、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。
17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3）与采购人、其他供应商或者山东省人民政府采购中心工作人员恶意串通的；
4）向采购人、山东省人民政府采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
说明：对本投标函的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
辽宁省首台（套）重大技术装备。
本法人单位承诺：
1、本申请报告中所填写的各栏目内容真实、准确。
2、提供的申报资料和文件内容真实、可靠、事实存在。
3、提供申报的产品与提供申报的资料和文件一致，并事实存在。
4、的知识产权，（商业秘密）明晰完整，归属本单位或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。
若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位承担全部法律责任。
法定代表人（签字）：
单位（盖章）：
20xx年x月x日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
项目承诺书
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，赣州区新墩镇华尔村民委员会俱乐部网架工程经协商一致，签订工程质量承诺书。
在质量保修期内，承包人应按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，对本工程的质量承担保修责任。(主要包括本工程施工图的设计和安装)。
保修范围包括:格栅钢结构、屋顶彩钢围护结构、玻璃钢照明带。
根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，双方约定本工程质量保修期为:。
1.电网钢结构保证50年。
2.屋顶彩钢围护结构应保证5年。
3.玻璃钢照明带的保修期为3年。
除上述三种因不可抗拒的外部因素造成的质量问题外，质量保修期自工程竣工验收之日起计算。
1、属于质量保修范围和内容的工程，承包人应领取保修金。
保修应在通知后7天内实施。
2、紧急抢修事故时，承包人应在接到事故通知后立即进行。
到达事故现场进行紧急抢修。
3.涉及结构安全的质量问题，应按照《房屋建筑工程质量保修办法》采取安全防范措施。设计单位或具有相应资质等级的`设计单位提出保修方案，承包人实施保修。四、保修费用，保修费用由造成质量缺陷的一方承担。
本工程质量保证书由发包人、承包人和施工合同制造商在竣工验收时签署，有效期至保修期满。
本工程质量保证书一式三份，发包人、承包人和生产厂家(设计单位)各执一份。附；设计单位的设计资质证书和安装资质证书复印件。
业主(公章):签字:xxx。
承包商(公章):签字:xxx。
设计单位和制造商(公章):签字:xxx。
日期：xxxx年xx月xx日
项目承诺书
4、组织拟定全县财政管理体制、预算编制办法;。
5、指导乡镇的预算管理工作;。
6、办理上级财政部门和局领导交办的其他事项。
二、服务内容。
3、参与编制县级财政决算，研究提出全县财政收支政策、平衡预算措施的建议;。
6、负责县对乡(镇)财政的转移支付工作，指导各乡镇财政预算管理工作;。
7、承担向人大报告预算、决算和预算执行情况的联络及审计的协调工作。
三、服务对象。
县直各行政事业单位、各乡镇和相关企业、个人。
1、严格执行《预算法》，及时编制年度县本级预决算草案，并及时向人大报告;。
2、根据县人大批准的预算，及时批复县本级部门预算;。
4、参与编制县级财政决算，并提出相关平衡预算措施的建议;。
5、将监督检查与深化财政改革、提高管理水平充分结合起来，推进依法理财，规范财经秩序，切实提高财政资金的使用效益。
6、积极落实“八项服务承诺”，提高服务水平。
项目承诺书
工程项目我单位一旦中标，在实施阶段中，我单位承诺履行下述条款：
1、在实施阶段中无转包行为，无非法分包行为；除经发包人审核，报招标人允许分包的除外。
2、投标文件中所列主要管理人员和主要机械设备在施工期间均能全部到位，并发挥相应作用。
3、我方主要管理人员在工程实施过程中，将积极主动配合发包人，服从监理，尊重设计。
4、若有不符合上述条件之一者，视其情节，甲方有如下权利：
4.1罚款直至没收履约保证金。
4.2终止承包合同。
4.3责令停工整顿并按中标合同价的1-2%处以违约罚金。
投标人：（盖单位章）。
法定代表人（或委托代理人）：（签名）。
项目承诺书
本公司郑重承诺：
xxx系xxx的项目经理，现受公司委托，以本公司的名义参加的`施工投标，依法履行工程施工项目负责人的职责，现无在建工程和已中标工程，如中标后只承担本工程项目的施工任务。如果违反承诺，由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作不良记录，接受处罚，追究相关法律责任，并接受发包人经济处罚一万元。
xxx。
20xx年x月x日。
项目承诺书
别墅号码：
业主姓名：
本人，是别墅之业主。本人已清晰了解物业管理服务预付金之用途，并在此做出以下承诺：
2.如因个人原因造成上述费用不能按时缴纳，本人同意物业管理公司有权采取必要的措施予以处理并自愿按有关规定缴纳由此产生之滞纳金。
业主签署。
日期
项目承诺书
发展和改革委员会：
本人受本项目单位法定代表人授权委托办理（事项）。
本人承诺所提交的全部申请文件及其附件真实、合法、有效，其电子文本及相关原件完全一致，具有同等法律效力。如因我单位提交的申请文件及其附件（含电子文本）失实或不符合有关法律法规而造成任何不良后果的'，由我单位及本人承担相应的法律责任。
申请项目单位（公章）：xxx。
申请项目经办人（签字）：xxx。
20xx年x月x日。