窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇一

法定代表人或授权代表：

身份证号：

乙方：

身份证号：

一、合同标的及合同期限

1、茶叶名称、品种(型号)、数量等产品数据及第一批订单详见合同附件。

2、本合同有效期限自

年 月 日起至 年 月 日止。

二、茶叶价格及质量要求

1、茶叶价格：

(1)甲乙双方在合作的基础之上，乙方给予甲方一定的茶叶价格优惠。

(2)茶叶市场价格随多方因素波动，若甲方向乙方发出茶叶订单，乙方确认订单后应及时向甲方通报茶叶单价，双方确认单价后，乙方应在送茶叶时效内到甲方指定地点送货。

2、质量要求：乙方保证其向甲方提供的茶叶为乙方自行种植所得，保证质量合格，无毒无害，符合我国关于本合同项下茶叶的相关质量标准。

乙方不得从第三方购得茶叶并冒充乙方自种所得交付于甲方。

三、运输及交货

1、乙方应按照甲方要求的送货时间、地点配送，运费由乙方承担。

2、交货地点：

3、茶叶毁损、灭失的风险，在茶叶交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。

四、结算及付款方式

1、结算方式为按月结算，乙方须于每月第

日前往甲方财务处结算茶叶款。

2、付款方式为：甲方私人银行卡转账至乙方私人银行卡。

(1)甲方指定账户信息：

户名： ;

卡号： ;

开户行： 。

(2)乙方指定账户信息：

户名： ;

卡号： ;

开户行： 。

五、茶叶所有权

乙方向甲方出售的茶叶所有权自乙向甲方交付时转移于甲方所有。

六、侵权责任

乙方未按约定的茶叶质量交付的，乙方应按单笔订单金额的30%向甲方支付违约金，若由于山泉水本身品质原因导致甲方顾客投诉、起诉，致使甲方遭受行政处罚、经济损失、名誉受损等一切直接或间接损失，均由乙方承担责任。甲方依据相关法律规定承担连带或垫付赔偿责任后，乙方应向甲方清偿甲方所支付或垫付的赔偿金。

七、甲方的权利义务

1、依据本合同约定按时向乙方结算付款;

2、甲方应本着实事求是的原则，在出现问题后及时通知乙方，以便乙方及时改正。

八、乙方的权利义务

1、乙方为甲方提供价格优惠、质量保证的茶叶，并应甲方要求及时出具真实有效的茶叶质量检验报告。

2、乙方保证送茶时效。

甲方须至少提前 天以电话的形式通知乙方送茶，乙方保证在接到通知后 小时内送至甲方指定地点。

3、乙方为甲方提供准确有效的服务电话，包括茶叶种植地办公室电话、送茶人员电话等。

九、违约责任

1、乙方违返本合同每于第二条约定向甲方交付非由乙方自种自养或质量不合格的茶叶，甲方有权拒绝接收或退货，并且乙方须对由此给甲方带来的直接或间接损失进行赔偿。

3%的标准按日向甲方支付迟履行违约金，甲方有权在乙方延期交货的.情况下，决定是否接收。如甲方拒绝接收，乙方独立承担由此引起的一切损失。

十、免责事由

如在本合同履行过程中出现下列情况时，则甲乙双方互不承担违约责任：

2、因不可抗力致使一方无法按约履行义务的。

十一、其他约定

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同合作期限届满前一个月，经甲乙双方协商一致，可续签合作协议。

3、合同履行过程中双方若发生争议，双方应友好商解决，协商不成的，可在甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇二

乙方：__经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：

1、大堂：纱编号，幅米，实际窗宽尺寸___米，实际窗高尺寸为米，按照窗户定做价每米______元，，总计金额为人民币_____元。

2、二楼纱编号，幅高米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高米，按照窗户定做价每米_____元，，总计金额为人民币_________元。

3、会议室：布编号，幅高米，纱编号幅高米，实际窗宽55米，窗高米，按照窗户定做价为每米____元，总计金额为人民币______元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。

4、工期要求：根据工程制作要求大堂会议室工期为____天完工。

5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。

7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方使用后，乙方有义务指导甲方正确使用，________年内甲方在使用过程中出现问题乙方24小时内做出处理意见。本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。

甲方：__酒店管理有限责任公司代表人：

乙方：__代表人：开户银行：____市商业银行帐号：地址：

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇三

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家、省市有关法律、行政法规，甲乙双方在自愿、公平、平等、互利原则的基础上，就乌拉特中旗中盛石油设备修造有限公司车库卷帘门安装等事宜达成以下条款，双方共同遵守。

工程地点：______________________

1、本项目总价：人民币：

2、车库门板为 厚成型板。

1、乙方应严格按照国家现行有关规范标准要求进行加工制造，质量验收以国家现行有关验收规范及供货提供的样品为准。

2、安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

3、工程质量不合格的乙方必须无条件返工，由此所发生的`工料及损失乙方负责。

4、产品质量不合格的，甲方有权要求乙方退换，乙方应无条件给予退换，其费用由乙方负责。

工期：车库门到货时间为合同签订之日起 天，安装完成时间为合同签订之日起天。每延误一天乙方应向甲方支付1‰违约金。逾期30天以上，甲方有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

1、甲方提供乙方安装、调试所需电源，电费由甲方承担。但安装所需要的电机、电钻、电缆等乙方自行负责。

2、提供安放电机及门板、配件的场所。

3、甲方有权对产品及安装质量进行检查、监督和验收。

1、乙方应遵守工程建设有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全生产检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护。服从统一的管理，一切安全责任由乙方自行承担。乙方应严格遵守本公司制定的安全文明管理措施。

2、乙方办理施工场地内已方人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

3、安装结束后，应及时按规定请甲方组织监理进行验收。

工程安装完成、经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方总价80% ，余款20%作为保修款，验收合格满贰年后付清。

1、乙方安装任务结束至甲方取得该项目的竣工验收合格证后，即进入乙方保修期，保修期为贰年。

2、在保修期内如发生产品、安装质量问题，可由甲方直接通知乙方。乙方均必须在接到通知24小时内派人进行处理，属乙方问题的，乙方应在规定时间内负责免费予以修复或调换。属紧急情况的，应在3小时内进行处理。

3、如在保修期内确因乙方新产品质量问题造成甲方损失，乙方应赔偿甲方相应的修复费用。

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

双方在履行本合同时，如发生纠纷应通过协商的方式解决。协商不成可到地方人民法院提起诉讼方式解决。

本合同经双方签字后生效。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇四

买方：

根据《^v^民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写______元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金;通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

四、违约责任违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

甲方：乙方：

传真：传真：

电话：电话：

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇五

开工了。

一、要做如下工作：

1 交与施工单位钥匙。

2 赴现场进行情况交代：比如哪里要增加电话线等。

3 付首期装修款。

二、以下人员必须到场：设计师、施工人员以及相关技术人员。

三、验收材料：第一天开工，一般只需要验收大芯板。提醒您5点：

1 是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。

2 产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于毫克。

3 看大芯板表面是否平整，有无翘曲、变形，有无起泡、凹陷

4 芯条排列是否均匀整齐，缝隙越小越好，芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。

5 如果大芯板散发清香的木材气味，说明甲醛释放量较少。

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇六

地 址：

乙 方：

地 址：

甲乙双方根据《xxx合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。 名 称 数 量 单 价 总计布306银灰色 米 60元 元共计金额： 壹万陆仟壹佰伍拾元捌角元整( 元)

一、 付款方式：

乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

二、 乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装.于_______ 年__月__日前安装完毕。

三、 甲方责任：

1、 甲方须准时向乙方支付货款。

2、 甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

四、 违约责任：

1、 乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。

2、 甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。

五、 质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)

六、 补充条款：

1. 窗帘高度实际：米，超过米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：张绍萍

电 话： 电 话：

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇七

根据国家有关法律、法规及相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好协商一致，达成以下协议，供双方遵守执行。

一、订购安装内容：甲方将________________司办公楼的窗帘装修交由乙方制作、安装。订制窗帘的材料由甲方决定，乙方负责按照设计效果图提供窗帘制作方案和各种材料样品供甲方挑选，甲方选定材料后由乙方在约定的时间内制作、安装窗帘。

二、规格型号、数量、价款：

1、承包方式：包工包料，不得转包、分包。

2、工程量：_____套窗帘。

3、窗帘规格：型号______，具有防紫外线功能。

4、合同价款：窗帘制安每套定价为____________元(含税价,总计_____套)，合同总价为人民币小写________元，人民币大写____________整。

三、结算方式：窗帘验收合格后，乙方需向甲方提供发票及验收合格证明办理结算货款手续，甲方在五个工作日内结清合同价款。

四、交付日期：从双方合同签订之日起十日内将所有的窗帘制作安装完毕，交付使用。如果因甲方原因需要延长工期，以甲方通知安装为准。

五、质量要求：

六、保修期限：乙方承诺由乙方制作安装的窗帘在半年发现存在质量问题免费更换，并在二年实行免费保修，保修期内随叫随到。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方不正常使用造成损坏，甲方需承担购买损坏配件费用。

七、违约责任：

1、由于乙方原因逾期履行合同的，自逾期之日起，乙方向甲方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时甲方有权终止合同。

2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价5%的违约金。

八、验收标准、方法及提出异议的期限：安装完毕乙方申请验收之日起三日内甲方按乙方所提供的样品验收，如有异议需当场提出。

九、解决合同纠纷的方式：如发生争议，双方本着友好、互利互惠的原则，及时协商解决，如不能达成一致，双方有权向合同签订地人民法院诉讼解决。

十、其他约定

1、因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点，做到工完料净场地清。

3、乙方在执行合同期间应注意安全作业，采取必要的安全技术措施，严格按照国家安全文明施工规范、项目安全施工措施组织施工，确保施工安全。施工中若发生事故由乙方负责，并承担相关费用。

十一、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，需双方协商一致订立补充协议，补充协议签订后与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式七份，甲方执五份，乙方执二份，具同等法律效力。双方签字盖章后即日生效。在完成合同约定的所有内容后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇八

乙方：

甲方因需要购置一批窗帘，经市场询价，确定乙方为供货单位，现经甲乙双方协商订立以下购置合同条款，共同遵守。

1、质量标准：

保修期，本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

2、造价：

工程总价为人民币 (注：附表)

3、工期：

由甲乙双方签定合同后，××天内可以完工。若因装修原因，乙方可以在甲方的要求下按时完工。

4、其它具体规定

(1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

(2) 执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关 人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

5、其它未尽事宜，由双方协商解决。

6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

7、本合同签字盖章立即生效。

甲方(盖章)：

代表(签字)：

签约日期： 年 月 乙方(盖章)： 代表(签字)： 日

窗帘买卖合同 窗帘采购合同优质篇九

卖方： (乙方)

买方： (甲方)

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写元)。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式

(1)当面交付现金;

(2)通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

四、违约责任

(1)违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的`法律效应。

补充条款

甲方： 乙方：

传真： 传真：

电话： 电话：

_____年____月____日

_____年____月____日