水电消防工程合同 消防工程合同汇总
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇一
总承包方:以下简称乙方
分包方:以下简称丙方
一、工程概况
2.设计单位:
3.工程地点:路
二、各方职责
甲方:乙方:丙方:技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房:天(到年月日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金万元,工期保证金万元,文明、安全保证金万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条工程价款及支付方式
1、房屋结顶天,甲方支付给丙方万元;
2、丙方支付给乙方总包管理费%(万元);
3、房屋结顶后,按每月完成工程量的%支付;
5、余款万元(其中万元作为工程保修金),在满一年后支付万元,万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的
单位名称:
帐号:
开户银行:
第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次元/次。
第十一条其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:乙方:丙方:杭州富新反光材料*限公司
代表:代表:代表:
年月日
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇二
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、工程承包范围:
1、消防栓系统
2、自动喷淋系统
3、自动报警系统;
以上内容以施工图设计及预算范围为准,承包方的施工内容包括以上各系统的安装,设备安装及调试。
三、合同工期:
开工日期: 以发包方通知的正式进场施工时间为开工日。
四、质量标准:
工程质量标准:合 格
承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。
五、合同价款
合同价款为: 。如在施工中因发生设计图纸变更或工作联系单,依据变更单增减工程价款。
六 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、施工图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含议与本协议的其他组成文本中分别赋予它们的定义相同。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇三
在水电站建設中,关於厂房修建部分实行土建与机电安装的平行交叉作業,对縮短水电站建設时間具有重要的意义。对于厂房水电安装合同你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的厂房水电安装合同范文,欢迎参考阅读。
建设单位(甲方):
承建单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况,经双方充分协商后,签订本合同书,望共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2建设地点:
1.3建设规模(面积):建筑面积约为m(钢架棚约 m2,标准厂房 m2,实际投影面积为准)。
第二条 工程承包范围及内容:
甲方负责基础及土建,并负责本工程的保险,乙方负责出施工图,并按施工图纸施工,厂房部分包工包料,乙方不负责报建,不提供资质。
3.1材料要求:所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收,若逾期不验收,视为合格,乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸,甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。
3.2工程工期:
3.3工期起止日期:合同签定后次日开始计算。
如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。
第四条 工程质量标准及保修条件、期限
4.1验收标准:按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。
4.2保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题,乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素,乙方负责维修,甲方负责支付材料及工资。
4.3质保金为总工程造价的2%,保修期满后支付。
第五条 承包方式及工程价款
5.1 承包方式:总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。
5.2工程价款:标准厂房单价2,钢架棚单价2,元本工程总价人民币为 元整(大写: 整),按实际收方面积计算。
5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。
第六条 付款方式
本合同使用货币种类为人民币。
本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计: 元(大写 伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的 %计: 元(大写: 整)作为工程进度款,封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的 %,计 元(大写: 整),单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。
甲方未及时付款,应赔付在此期间乙方工人工资及损失。
第七条 甲方责任
7.1负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。
7.2负责提供施工工地所具备的条件(即施工工作面)。
7.3协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。
7.4甲方对本工程进度、质量进行监督,并办理乙方工程移交签证手续,及时按合同规定签证付款。
第八条 乙方责任
8.1乙方在施工过程中,必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工,并接受甲方代表质量检查与监督。
8.2做好安全施工,承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任,确保文明施工。
8.3自行解决施工人员的临时住所。
8.4及时跟进施工进度。
第九条 工程设计变更、停建、缓建
9.1甲方因生产或使用需要,需变更设计时,应书面通知乙方,因其造成的工程量及费用的增减按实际发生额结算。
9.2工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工,双方应采取措施弥补并尽量减少损失,并根据原因承担相关责任。
第十条 工程验收
工程竣工后,甲方应在10个工作日内组织工程验收,逾期不验收则视为验收合格。
第十一条 其他约定
11.1支付工程款时,乙方需出具正规发票。
11.2甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧,双方应通过友好协商,如协商不能解决,应提交铜仁仲裁委员会,并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。
第十二条 合同生效
12.1本合同自双方签字盖章,甲、乙双方签字起生效。
12.2质保期满,本合同即告终止。
第十三条 合同份数
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
3.本项工程预计费用 元人民币壹万捌仟元整。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条 安装项目
1、电线埋设安装,如遇承重墙须明装
2、天棚照明线路为穿线管明装。
3、安装天棚灯具及开关插座。
4、配电箱柜配套装置。
5、卫生间给排水管道安装,洁具安装。
6、临时用电、用水安装。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇四
乙方:
经双方代表协商甲方同意将交由乙方一次性承包,方式采用包工、包安全、包保险等一切安全措施。具体按如下条款执行。
一、甲方责任
1、负责监督乙方在施工中日常工作和质量要求,并派有关人员协助乙方在施工中遇到有关需甲方解决的困难。
2、负责乙方在施工中所需的用电并免费提供。
二、乙方责任
1、在安装施工中应保证甲方提出的质量要求使甲方满意,甲方派人验收后为合格。
2、在安装施工中应先做好各项安全防护措施,确保安全后才能施工。甲方提供乙方费用中已包含安全保险费,如遇安全意外事故等一切责任由乙方自行负责。
3、在安装施工中如意外损失甲方的有关设施,乙方负主要责任或赔偿处理。
三、工程项目及收费标准
采用吊装、搭架,5mm不锈钢螺丝固定,每个楼栋号螺丝孔按字底孔位固定(各项安装材料由乙方自行提供)。
四、安装费用:人民币。待安装工程完工甲方派出专人验收合格后一次性付清。
五、施工日期:由20xx年月日起至以甲方通知安装完成为止。
六、合同一式二份双方各执一份,都具有同等效力,双方签字后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇五
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、工程承包范围:
1、消防栓系统
2、自动喷淋系统
3、自动报警系统;
以上内容以施工图设计及预算范围为准,承包方的施工内容包括以上各系统的安装,设备安装及调试。
三、合同工期:
开工日期: 以发包方通知的正式进场施工时间为开工日。
四、质量标准:
工程质量标准:合 格
承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。
五、合同价款
合同价款为: 。如在施工中因发生设计图纸变更或工作联系单,依据变更单增减工程价款。
六 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、施工图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含议与本协议的其他组成文本中分别赋予它们的定义相同。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇六
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:消防安装工程
1.4承包范围:
火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试。火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设,但包含各幢间的管线敷设(含挖沟);自动喷淋系统包括室外消防管道(dn250:50米,dn150:30米,正负相差不超过10%);消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装,泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口,消防泵电控柜至水泵之间的强电控制部分由乙方安装(甲方接至控制柜进线端);不包括所有与土建相关的部分。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。
1.5开工日期:开工日期以甲方书面通知为准。
1.6竣工日期:配合装修工程完工为准。
1.7总工期:以甲乙双方商定为 天。
1.8质量等级:达到验收规范合格标准,并通过消防部门的验收合格。
2.1 合同价款:
2.2 定额执行 市 年安装工程基价表及配套文件执行。
2.3 工程类别按相应工程类别,三级企业取费c级取费,安装费(劳动保险和税金除外)下浮 %。
2.4 人工费不调差,材料及设备按甲方材设部核定(如有异议以甲方提供供应商的书面承诺、报价书、合同为准),若乙方不接受核价甲方有权进行甲供,并按核价单价增加15%的采保费,同时乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管。
2.5 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。
2.6 所有验收及检测费用由乙方负责。
2.7 周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取。
2.8 外地施工企业不计取远地施工增加费和施工机构迁移费。
工程设备及材料由乙方采购供应。设备、材料进场前,由乙方提供出厂家,并提供经消防总队认可流通领域证书、设备材料的相关质量证明文件,报监理和甲方备案后购买,监理和甲方监督检查质量。甲方有权指定符合消防规定的厂家及品牌。
4.1每月25日,乙方按时向甲方提供工程进度报表,经甲方认可后,工程进度款于次月10日按审定进度的 50 %支付给乙方;验收合格后乙方报送竣工资料后30日内完成结算,结算完成后10内支付到结算总款的 85 %,结算完成后30天内完成结算审计,结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留 5% 作质保金,维保期2年满后10日内付清尾款。
4.2本工程税金由甲方代扣代缴,甲方可采用银行转帐或转帐支票方式支付工程款。
5.1甲方驻工地代表及人员名单:
5.1.1监理单位委派的工程师:
姓名: 职务:
5.1.1.1发包人委托的职权:技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理。
5.1.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权:停工、返工及经济有关事宜。
5.1.2发包人派驻的工程师:
姓名: 职务:
5.1.2.1职权:协调监理与承包方关系,技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。
5.2乙方驻工地代表及人员名单:
技术负责人:姓名: 职务:
项目经理: 姓名: 职务:
6.1乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工,并确保在合同承包范围内验收合格。
6.2消防工程竣工验收由甲方主持,设计、监理、各相关施工单位参加,消防主管部门验收。
6.3在工程未办理交验手续之前,工程由乙方负责成品保护和看管,如需提前使用,乙方必须无条件配合。
7.1本工程在施工过程中,做好文明施工,服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理,做到工完场清。
7.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责,竣工验收后由甲方自行负责。
8.3负责向乙方提供临时施工场地,指定水、电搭接点(乙方安表计量)。
8.4向乙方提供完整的施工图四套,并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。
8.5协调乙方同其它施工单位的关系。
8.6组织工程竣工验收,确认工程施工变更或更改方案,签署工程施工变更通知书。
9.1严格按国家的相关法律、法规,按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工,确保工程质量。
9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施,经建设(监理)单位审批后贯彻执行,保证工程按照合同工期完成,保证安全生产。
9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护,遵守现场规章制度。
9.4工场地整齐卫生的要求:施工现场布置,机械材料的放置,按甲方统一指定地点布置,不得随意堆放垃圾,做到文明施工。
9.5工程竣工验收后,向甲方提供完整的竣工资料四套,为甲方免费培训2-3名操作人员。
10.1工程不停建缓建的条件下,以本工程整体进度为准,配合装修进度而完工。
10.2若因乙方原因影响施工进度,一切损失由乙方负责。
10.3延期开工,暂停开工,工期延误按《建设工程施工合同条件》中相应条款执行(甲方不给与任何经济补偿)。
11.1工程质量等级要求:工程质量达到合格工程标准,不影响整体工程质量评定。
11.2质量评审仲裁部门西宁市消防总队及市质检站。
12.1 乙方必须按甲方相关指令进行施工,以确保工程质量和工程进度。若乙方不能按要求进行施工,甲方有权安排其他施工单位进行施工,所发生的费用及损失在乙方工程进度款总双倍扣回。
12.2由于乙方原因,工地出现民工、群众闹事的事件,或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为。每发生一次乙方应向甲方支付违约金10万元(壹拾万元),发生两次或两次以上的,甲方有权解除合同并不予结算,工程款不予支付,乙方在接到合同解除通知拾日内无条件退场。
12.3 若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的,发生的一切后果由乙方自行负责,甲方不支付当期进度款,同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费,并提供能证明结清人工费的证据。若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责,且甲方不办理工程结算。
12.4 在本合同实施过程中,双方如有争议,以协商解决为主,协商不能解决时,双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。
本工程质保期为二年,自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养。
本工程合同一式捌份,经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。甲方伍份、乙方叁份,具有同等效力。
未尽事宜,双方代表协商解决。并按 市建委及市消防总队有关文件执行。
本合同结清财务手续后,合同失效。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇七
承包人:(以下简称乙方):
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围:
第三条 工程承包方式:
承包方式采用总包干方式,即本工程乙方必须包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试、包验收通过、包利润及所有税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。
第四条 合同工期
开工日期:
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:以甲方与建设方签订的工程承包合同条款进行决算
付款方式:本工程款由乙方向建设单位申请进度拨款,建设单位给乙方安排资金多少甲方不负责,工程款只通过甲方账户,扣除管理费及所有税费后再支付给乙方。
工程价款调整:本工程结算方式按甲方与建设单位签订的工程承包合同中结算方式进行决算。
第六条 结算
1、工程竣工验收合格之日起30天内,乙方应提交以下结算资料:
工程量计算书打印稿及电子文件一份;
现场签证单一份(原件、独立编号装订);
合同书一份(复印件);
施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。
2、本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内,由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价,双方应按照工程结算总价进行结算。
3、工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算,视乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。
第七条 工程质量及验收标准
2、乙方进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检验(化验、检验的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇八
总承包方:____________以下简称乙方
分包方:____________以下简称丙方
一、工程概况
2.设计单位:
3.工程地点:____路
二、各方职责
甲方:__乙方:__丙方:__技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[____]第____号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价____万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房:____天(到____年__月____日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
第三条质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为__万元(其中质量保证金____万元,工期保证金__万元,文明、安全保证金__万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金__万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条工程价款及支付方式
1、房屋结顶__天,甲方支付给丙方____万元;
2、丙方支付给乙方总包管理费____%(____万元);
5、余款__万元(其中____万元作为工程保修金),在满一年后支付____万元,__万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的
单位名称:
帐号:
开户银行:
第八条工程质量保修__保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起____小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金____万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计____元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,__万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将____万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按__元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次____元/次。
第十一条其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________乙方:______丙方:
代表:__________代表:________代表:
_____年____月____日_____年____月____日
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇九
a)工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。
d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e)隐蔽工程和中间验收
根据国家、省、市有关规定执行。
f)重新检验
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。
g)本工程约定的质量保修金为施工合同价款的%,
本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)
质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。
水电消防工程合同 消防工程合同汇总篇十
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致,甲方决定将池州市贵池区宝赛小学建设工程c区消防工程交由乙方承包施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:池州市贵池区宝赛小学建设工程c区
2、工程地点:池州市贵池区前江工业园
二、承包范围
(1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。
(2)承包方式:包工、包料、包安全、包验收合格。
三、合同工期
合同工期:按甲方施工进度计划表要求完工,配合土建工程进度。
四、质量标准
工程质量标准:完成设计图纸的范围内的消防工程,符合消防工程相关验收规范,经五方主体共同检验,消防验收合格意见书。
五、合同价款
1、本合同价包含乙方施工消防材料,材料检验费、第三方消防检测费。
2、工程总造价:按消防工程的决算总价的79%支付乙方。
六、付款方式
单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后,按甲方和业主签订的大合同同比例付款。
七、双方负责事项
1、甲方责任和义务:
(1)指派
(3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库;
(4)如在施工中出现需要协调的问题,甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。
2、乙方责任和义务:
(1)指派 负责施工现场的各方协调工作;
(5)在工程竣工验收合格前,成品与半成品保护均由乙方负责;
(6)本工程竣工验收之日起,非业主使用不当,根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。
八、其他约定事宜
1、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排,工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前,提供竣工验收申请报告,并附全套竣工资料。
2、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况,或因自身资质不过关,甲方有权终止本合同的执行,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方承担。
九、合同生效
1、本合同时间:年月
2、本合同在执行过程中,如遇争议,协商不成,可向人民法院起诉;
4、本合同未尽事宜,可列附言作为合同的补充条款;
5、本合同一式二份,甲乙双方执一份。