电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用篇一
委托方:_________________(以下简称甲方)
承包方:_________________(以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商,签订本电梯安装施工合同,以资信守。
第一条、工程概况
本工程是指:_________________项目电梯安装工程。
甲乙双方同意:_________________由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
工程地点:_________________项目内。
第二条、承包方式及承包范围:_________________
承包方式:_________________乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
具体的承包范围如下:_________________
本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。
乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。
第四条、工期
按以下第种方式确定工期:_________________
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用篇二
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依据《_合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方的权利和经济责任,经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称: 临朐县经济适用房
二、工程地点: 临朐县北环路与骈邑路交界处西北角
三、工程内容:
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期:
本工程 年 月 日开工至 年 月 日止,总工期为 天,如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期:
工程安装完成,由甲乙双方共同验收,达到验收合格标准,本工程质保期为6个月,自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式:
元;门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的 %的工程款,计款 元,剩余工程款作为质保金,质保期为6个月,质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任:
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后,提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施,协调好施工过程中遇到的各种问题,负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护,确保无外部干预而影响乙方施工,否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任:
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划,组织足够的人力、物力,施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工,工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中,随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查,并给予积极配合,抓好质量关,确保施工质量及进度,服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任:
合同签订后,双方均按合同的条款执行,谁违约、谁负责,如有争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜,双方另行协商。
十一、本合同一式两份,双方签字后生效并各执一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用篇三
乙方:
1、90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。
2、乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。
5、拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。
7、因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。
8、乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。
9、乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。
13、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方盖章:
乙方盖章:
负责人签字:
负责人签字:
____年____月____日
电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用篇四
出租人:____________(甲方)
承租人:____________(乙方)
第一条 租赁场地
场地位置:____________
面积 亩,用于存放 。
第二条 租赁期限
租期为1年,自 _______年 _______月 _______日起至 _______年 _______月 _______日止。
第三条 租金
每亩地每年 _______万元(不含税),合计年 _______万元。
第四条 甲方权利和义务
1、 甲方应按约定保障水、电设施供乙方有偿使用,保障场地条件符合乙方商品车停放的基本标准,按双方订合同前约定为准。
2、 甲方应做好场地重要设施维护,乙方应积极做好日常检查,对出现的问题应提前书面通知甲方,甲方负责解决。对不可抗力(包括重大自然灾害、政府行为等)造成的损失,双方均不承担责任。
3、 甲方负责提供封闭、安全的停车场地,有排水设施。
4、 除有明确约定外,甲方不得干涉乙方正常经营活动。
5、 若因场地与第三方发生纠纷由甲方负责解决,不得影响乙
方的正常使用。
第五条 乙方的权利和义务
1、 乙方存放的商品车由乙方自行管理。
2、 乙方有权要求甲方履行合同约定的各项义务。
3、 乙方应按其支付租金并承担有关的电费(按电表实际用量缴费)按季度支付,每度 _______元。
4、 乙方使用场内的办公用房,在征得甲方同意后,方x对场地和库棚进行必要的改动。
5、 乙方转租须经过甲方书面同意。
6、 乙方承租后,所发生的生产经营费用由自己承担。
7、 乙方应遵守甲方院内的一切规章制度(如不允许陌生人进入院内、院内不得抽烟等)。
8、 乙方应对自己区域内的卫生经常打扫干净。
第六条 合同的解除
甲方因自身原因需提前解除合同的,应提前30日书面通知乙方,并退还剩余租金,本条款对乙方同等。
第七条 违约责任
甲乙双方需按合同约定执行,任意一方违约自违约之日起每日需向对方支付违约金额3‰的违约金。
第八条 争议解决方式
任何与本合同有关的争议,由双方协商解决,协商不成的,任何一方x申请郑州市仲裁委员会仲裁。
第九条 本合同自双方签字之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
第十条 双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖x作为合同附件,附件与本合同具有同等法律效力。
日期:____________ 日期:____________
电梯销售安装合同 开发商安装电梯合同通用篇五
现决定由____公司班组执行安装:合同号_____的______工地电梯安装工程,安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台, 层 站 台,工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日,工程安装费共计 元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。
公司任命 为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到:
1. 班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。
2. 在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程 施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。
3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。
4. 施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。
5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7. 此文件一式二份,双方公司各执一份。
甲方: 乙方:
2. 基本参数
载重量:_kg
额定速度:
停层站数:3层3站3门,3层4站4门各1台
提升高度:以现在实有尺寸为准
井道尺寸:以现在实有尺寸为准
底坑深度:以现在实有尺寸为准
顶层尺寸:以现在实有尺寸为准
轿厢尺寸:按标准尺寸(宽_mmx深2100mmx高2200mm)
开门尺寸:1600mmx2100 mm
门开方式:旁开
3. 电梯主要部件配置
曳引机:
驱动方式:交流变频变压调速、闭环矢量控制
控制系统:模块化全电脑控制系统,变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。
门机采用无连杆设计,永磁同步无齿轮电机直接驱动门机
4. 装饰要求
厅门装饰:钢板喷塑,线绿色
门套装饰:钢板喷塑,线绿色,小门套(宽度60mm)
桥厢装饰:
轿壁:钢板喷塑,线绿色
轿门:钢板喷塑,线绿色
轿门安全系统:安全触板保护
天花板: 豪华型不锈钢
地板:花纹钢板
地坎:硬质铝合金型材
通风:轴流静音风机
轿厢照明:手动/自动开关节能型照明
信号操作装置:
轿厢信号装置:不锈钢面板,数码楼层指示,带方向灯
操作盘按钮: 微触金属按钮带光亮显示
门厅楼操作装置:数码楼层指示,方向灯
电梯门口包边:
表面油漆颜色与电梯颜色一致
5. 标准功能配置
以国家标准gb7588-_ 所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。
6. 品牌要求
控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。
主要部件要求选用知名品牌。
电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。
7. 质量保证
选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,满足国家和本地府部门的要求及本协议书的要求。
服务承诺:电梯维护24小时服务。
8. 技术服务
产品合格证
设备配置清单
电梯安装、操作及维护说明书
电梯测试记录报告
电梯质检部门检测报告
设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图
其它资料
安装调试:
合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工,30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。
安装前需要对旧电梯进行拆除,并按新电梯的安装要求,对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理,该前置工程的具体时间由乙方具体掌握,并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。
安装、调试完成后,乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法,并进行详细的操作培训直至熟练。
四、 双方责任:
1. 甲方责任:
负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
工程所需的水、电供应由甲方负责安装。
2. 乙方责任:
乙方在签协议之前,必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。
乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求,如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。
乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后,清理所有施工现场的垃圾及施工材料。
乙方负责设备运输,确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。
乙方全面负责协调地方相关部门的关系,办理相关手续,自行承担相关费用。
五、 验收
2. 安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验,取得电梯使用证,并符合本技术协议中的条款及国家标准,方可交付使用。
3. 验收依据:
合同文本和本技术协议书;
国家和本地府的相应的标准、规范;
4. 以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。
六、 其它:
本协议书是原合同的附件,一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲 方: 乙方:
代 表: 代 表:
经办人: 施工责任人:
签约日期: 签约日期: