化肥检测标准 化肥购销合同简单版(6篇)
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇一
订立合同双方:
购货方:韦健,以下简称甲方;
供货方:张家锦,以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条
1、产品的品名、规格、质量、价格
3、产品的数量:按照每包累计或者过磅产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:3%误差。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:有机肥按非标包装,包装袋不需要回收;有机无机复混肥按照标准包装,包装袋需要回收。
第四条有机肥送货到购方指定地点、有机-无机复混肥有购方到供方自提。
第五条产品的交(提)货期限20xx年3月5日前。
第六条货款的结算
1、交(提)货完成后15日内付清合同款项。
2、延期付款,每拖延一天交付千分之三罚金。
第七条当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自20xx年2月1日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式二份,分送甲乙双方各留存一份。
购货单位(甲方):
供货单位(乙方)
20xx年1月20日订
篇二:化肥买卖合同范本协议范本
正文:
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇二
乙方:(以下简称乙方)
根据《_合同法》及相关法律,甲乙双方本着平等合作,互利互惠,双方经友好协商,关于乙方供货事宜达成如下协议:同意按本合同条款,乙方根据甲方经营需要,同意向甲方出售下述货品、用品数量、规格,见合同附件一《酒水供货清单及价格表》。
______年____月____日至______年____月____日。合同期满,同条件下乙方有优先续签的权利。
质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
1、乙方交付酒水必须符合国家有关法律、法规规定的质量技术、卫生安全要求。乙方必须向甲方提供营业执照。
2、乙方提供的酒水不符合国家规定质量要求,甲方有权拒绝收货,乙方应无条件退货或换货并及时补货,不得造成断货而影响甲方经营,造成损失的有乙方承担。
甲方根据经营状况,提前一个工作日向乙方下达酒水订单(电话通知乙方)。乙方应在接酒水订单时起3个小时内为甲方供货。
珠江大酒店二楼餐饮部酒水仓库,送货费用由乙方自付。
1、现金方式结算;
2,酒水是特殊商品,甲乙双方按销售量每一季度进行结算一次。
凡涉及本合同的一切纠纷,双方应通过友好协商解决,经协商在3天内不能达成协议时,应提交仲裁,提交正式仲裁的争端,仲裁机关为白河县仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或是规则予以最终裁决,仲裁费用由败诉一方承担。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇三
供方(乙方):
________
合同金额:人民币(大写):玖万肆仟贰佰元元整(单价已含税价含运输费,乙方须提供正规发票)。
乙方于________年4月6日交货,由乙方负责运输至甲方指定基地,如甲方原因(如不能及时提供地点等)造成时间变更,乙方不承担违约责任。本合同数量为暂定数量,具体数量以甲方通知为准。
甲方在基地验货,验收合格后,由甲方在发货单上签字确认,乙方即完成交货任务。
1、分两次发货,第一次发货15吨,甲方支付贰万元货款后,乙方将货物发至甲方基地,余款凭发票和签收单在5个工作日内办理结算。
2、第二次发货等甲方通知,付款方式同本款第1条。
乙方保证提供的复合肥________复混肥料(符合肥料)标准;保证提供的有机-无机复合肥符________标准。
________________________
(一)乙方责任
因肥料质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。
(二)甲方责任
双方签订购销合同后,产品不得任意退还(质量问题除外),如有退货,甲方应支付相应的损失。
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
1、本合同经甲、乙双方签字盖章后有效。
2、本合同壹式贰份,双方各执壹份且具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充协议。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇四
供方:________(甲方)
需方:________(乙方)
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求及技术标准:dap:参照国标________________;npk:参照国标________。
三、交(提)货地点、运输方式及到达站和费用负担:甲方批发部交货;
四、乙方对甲方产品质量和数量如有异议,应在收货后十天内以书面形式向甲方提出,并提供货运记录等相关的书面材料。
五、合理损耗计算方法:甲、乙双方按“国家统配化肥调运交接办法”协调处理。
六、包装标准:50kg/包或40kg/包,内塑外编,双层包装。
七、价格:本合同第一条约定了单价的,按约定执行;没有约定单价或单价约定不明确的,按订货确认函价格执行。
八、付款时间及方式:款到发货以银行认可的方式付款,乙方没有按照本条约定支付货款的,甲方有权单方解除合同或延期发货。
九、乙方应以书面形式向甲方申报发货流向计划,以便甲方申报发货计划。
十、乙方________年度在指定区域的目标销量应达到1000吨以上,并在冬储期间履行冬储甲方产品的义务。乙方在甲方约定的区域内享有该品牌的独家经销权。
十一、在乙方销售区域,如遇工商、技监、农业等相关市场执法部门的检查及地方开展打假活动,由乙方负责协调理顺关系和组织人员配合地方职能部门开展打假活动。若因甲方产品质量不合格给乙方造成的损失和责任由甲方承担。
十二、在合作期间(合同一年一签,从合同生效之日起到________年________月________日止),如果乙方未按照本合同条款履行义务,甲方有权随时通知乙方终止合作关系。
十三、在合同履行过程中如发生纠纷,由履行合同的双方协商解决,如协商不成而发生诉讼,则由原告方所在地人民法院管辖。
十四、本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。传真件具有同等法律效力。
十五、其他约定事项:________合同第一条约定的价格均为暂定价格,具体结算价格,按订货确认函约定的相关价格政策执行。
十六、本合同未尽事宜,合同双方协商解决。
十七、本合同壹式貮份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字盖章):________
乙方(签字盖章):________
________年________月________日
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇五
甲方:(供货方): (以下简称甲方) 乙方:(需货方):(以下简称乙方)
一、 商品名称:
1、尿素:一亩地30公斤,一公斤3元,总亩数:1250亩。 计112500元。
2、二胺:一亩地30公斤,一公斤5元,总亩数:1250亩。计:187500元。
3、种子:一亩地8公斤,一公斤11元。总亩数:1250亩。计:110000元。
4、地灌设施以及地灌袋直管:一亩地620元,总亩数:1250亩,计:775000元。
5、农机:一亩地60元,犁播总亩数:1250亩,计:75000元。
6、打棉花杆以及清理:一亩地20元,总亩数:1250亩,计:25000元。
7、铺膜:一亩地30元,总亩数:1250亩,计:37500元。
8、平整土地:一亩地50元,总亩数:1250亩,计:62500元。
9、农药:一亩地4公斤,一公斤8元。总亩数:1250亩,计:40000元。
10、围栏以及所有设施和人工费用:556000元。
1、树苗:30000元
二、质量标准及要求,甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的质量标准,并保证产品的有效期。
三、送(取)货方式及运费,甲方负责将产品运往乙方指定地方,其运费由甲方承担。
四、包装标准及费用负担:产品包装需按照国家农资包装相关规定进行包装,包装运费由甲方承担。
五、验收方式:产品包装要完好,生产批号与产品批号须一致,有破损乙方按照本合同规定产量的销售价格乘以破损产品的数量,另扣除货款。
六、结算方式:预付总货款的10%,得乙方收货并验收后付90%。
七、违约责任:
1、甲方责任:
甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的方正系列产品,并对产品质量负责,如因甲方供给农资质量问题(或延期供货)造成乙方损失的,则甲方按8000元亩赔偿乙方损失。
2、乙方责任:
(1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明使用,如乙方不严格按甲方产品说明用产品,一切不利后果,甲方不负责任。
(2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方,如延期支付货款,则乙方按产品总价的1%天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。
八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字按手印后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
电话: 电话:
________年____月____日:
种子农药化肥购销合同范x二
一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量
二、质量标准及要求
三、供方对质量负责的期限
四、送(取)货方式
五、运输方式及到达站(港)和费用负担
六、合理损耗计算方法
七、包装标准及费用负担
八、验收方式及提出异议期限
九、结算方式及期限
十、违约责任
一、解决合同纠纷的方式
二、其他约定事项
种子农药化肥购销合同范x三
出卖人:签订地点:
买受人:
签订时间:
第一条 标的、数量、价款
第二条 质量标准:达到国家标准;
第三条 出卖人对质量负责的期限:________年;
第四条 包装标准:复合塑料编织袋(gb89478
8),每袋装40公斤;
第五条 合理损耗标准:破损不超过1%;
第八条 运输方式及费用负担:汽车运输,运费由出卖人承担;
第九条 检验标准、方法、地点及期限:货物送到后由买受人现场检验;
第十三条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,
(一)提交____市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向____市人民法院起诉;
第十四条 本合同自合同签订之日起生效。
此合同一式两份,出卖人和买受人各执一份。
出卖人(签章或签字):买受人(签章或签字):
________年____月____日
化肥检测标准 化肥购销合同简单版篇六
签 订 时 间:
签 订 地 点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
一、工程概况
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、层数:
6、结构完成日期:
7、工程竣工日期:
二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。
单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
四、甲方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
五、乙方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
六、违约责任
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
七、合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
八、其它约定事项
收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
签定日期: