2023年配电工程承包合同(5篇)
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
配电工程承包合同篇一
乙方:__________
一、货物清单及金额
二、合同款本合同款
以上价格包括货物的价格、安装检测、运杂费、包装费、技术服务等所有费用。
三、交货方式
1.交货时间:自合同签订起15个工作日内安装调试完毕。
2.交货地点:黄河交通学院校内。
四、货款支付方式
乙方按照甲方要求安装完毕,检验质量合格、正常运行10天后,一个月内结清货款。
五、售后服务
(1)本合同下的器材(除球类)出现故障卖方需在2小时响应,4小时内修复,如因故不能修复,卖方需向买方提供备用产品。
(2)卖方承担包装运输、安装调试正常投入使用。健身器材大件质保8年,测试仪器质保2年,免费质保期自买方验收合格后开始计算。免费质保期内发生与保修相关的一切费用由乙方承担。
(3)免费质保期内生产厂商保证每学期至少来一次维护产品。
(4)免费质保期满后维修应只收当时的部件成本费,终身维修。
六、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,可向当地人民法院起诉。
七、合同生效
本合同经双方授权代表签字盖章后生效。此合同一式肆份,甲方持3份,乙方持1份。
乙方:__________
时间:__________
配电工程承包合同篇二
承包方 (乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定,并结合甲方配电建设工程的实际情况,乙方接受甲方委托承接配电工程设计,确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任,经合同双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
10kv 线路(电气)、 10kv用户开闭所、7930kva三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位)
本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。
甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。
1、乙方于合同签订后,在 个工作日内完成设计出图工作,并具备送审条件。
2、如遇下列情况,工期应作相应顺延:
2.1甲方不能按时提供资料;
2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;
2.4非乙方原因造成影响工程进度的;
2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。
2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。
1、合同价款:本合同工程设计费(含税价,人民币):万元整( );预付定金为 万元( )。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。
2、价款调整
2.1 不采用可调方式,乙方包干。
2.2 符合第7条4款调整条件的可作相应调整。
3、可调整的条件
3.1额外增加或附加的工程量;
4、调整的方式:
乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方,经甲方签字,以作为合同方结算的依据。
1、甲方
1.1甲方是本设计工程的投资者,可对设计项目进行检查、监督;
1.2履行完成本合同中所约定的事项;
2、乙方
2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;
2.3工程设计通过供电公司审核,且甲方付清设计费余款,3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。
2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。
1、任何一方违反上述约定条款,不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务,均是有悖协议的违约行为,应承担相应的违约责任。
2、凡与本合同有关而引起的一切争议,双方首先应友好协商解决;如协商未果,则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。
因不可抗力事件导致本合同不能执行,则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方,应以书面通知对方,并于十五天内提供不可抗力的详细情况,以及有效证明文件。
本合同生效后,任何一方无故解除合同,受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。
本合同生效后,合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议,都必须以书面形式向对方提出,在征得对方签署人会签同意后,方可生效实施。
十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜,乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜,双方另作商定。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户行:开户行:
账号:账号:
联系电话:联系电话:
签订时间:
签订时间:
配电工程承包合同篇三
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工,为了明确双方责任,保证该工程工期质量,经双方协商一致同意签订本协议,并严肃履行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、专项工程内容:
四、专项工程范围:
五、承包方式:
六、工程造价:
七、工程质量:风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
八、工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。总____日历天。
九、双方责任:
1、甲方责任:
(1)工程开工前,甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸,以签字为准。
(2)提供合理的施工现场用地。
(3)对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查,负责办理隐蔽工程验收,组织工程交工及验收。
(4)安排进度拨款工作,结合工地实际情况,及时协调解决施工中存在的问题。
2、乙方责任:
(1)专项工程的负责人必须严抓质量,始终把安全施工和工程质量放在首位,按图纸施工,按国家的有关规范要求施工,决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失,由乙方承担全部责任并限期整改,对工程造成质量隐患的,其后果一律由乙方负责。
(2)各工种务必遵守公司纪律,协调好本工种与其他工种之间的工作关系。
(3)在施工过程中乙方要强化安全意识,严守操作规程,负责好本工程施工段的人员施工安全,如发生违规操作,所造成的一切后果甲方概不负责,其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作业的系好安全带,严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定,发现一次罚款_______元,乙方自行承担相关责任。
(4)甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等,乙方必须妥善保管好所有配置的物品,如有丢失或损坏,乙方照价赔偿。
三、协议生效条款:
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。
配电工程承包合同篇四
供货方:______________________
鉴于:甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备,甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,经充分协商一致,订立如下合同,以资共同遵守。
一、自本合同生效之日起,乙方为甲方之供货商,甲方如需购买生产所需设备,即应及时书面通知乙方,由乙方组织货源。
二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源,根据甲方的要求提供生产设备,甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。
三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责,否则无条件退换,并保证商品之合法性,决不提供假货、仿冒品、劣品,或标示不明之商品,甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责,甲方只善尽协调沟通之责任。
四、本合同有效期间为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同,除应向乙方付清已购设备的所有货款外,还应支付乙方_______万元的违约金;乙方无故终止供货,甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。
五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。
六、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议,与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行过程中发生争议,双方首先应友好协商解决,协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,自双方签盖章之日起生效。
______年______月______日
配电工程承包合同篇五
一、合同宗旨为了发展旅游事业,经双方协商同意,甲方向乙方购买_________条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
三、供货范围乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务
1、全新未经使用过的设备。
2、设备的运输。
3、设备的土建基础设计。
4、滑索设备的安装、调试。
5、对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展
1、乙方在合同生效后_________天内完成滑索的设计,_________天内向甲方提供土建施工图纸。
2、乙方在合同生效后_________个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3、乙方在合同生效后_________个月内完成滑索的全套设备安装调试,并交付甲方使用。
五、价格合同总额为_________万元人民币。
六、付款方式
1、甲方在合同生效后向乙方支付_________万元人民币的合同款。
2、甲方在设备发货前,向乙方支付_________万元人民币的合同款。
3、甲方在乙方设备调试完成并交付使用后,向乙方支付_________万元人民币的合同款。
七、甲方责任
1、甲方负责地形测量,在合同生效后_________天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。
2、甲方在合同生效_________个月内完成滑索的土建工程施工并具备在安装条件。
3、甲方提供合同正常进度内的设备保管场地,负责所到设备卸货和保管工作。
4、甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。
5、甲方按期向乙方支付合同规定款项,如延误时间则工期顺延并承担违约金。
6、甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。
八、乙方责任
1、乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。
2、乙方向甲方提供设备合格证。
3、乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料。
4、乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导,并现场对甲方人员进行操作培训。
5、乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。
6、乙方协助甲方的检测验收工作,并提供应由乙方提供的验收文件。
九、甲方违约责任
1、甲方中途无故退货,应向乙方偿付退货货款,并支付该部分货款的______%的违约金。
2、甲方逾期付款,按逾期部分款额按每日_____%支付乙方违约金。
十、乙方违约责任
1、乙方中途无故终止合同,应向甲方偿付已付货款,并支付该部分货款的____%的违约金。
2、由于乙方的原因不能按期交付使用,应向甲方进行赔偿,逾期按合同总额每日___%支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。
十一、不可抗拒如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行,声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
十二、合同仲裁如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时,可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉,费用由败诉方支付。
十三、其他
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方本着协商的精神解决。
甲方(签章):_________
_____年____月____日
签订地点:_________
乙方(签章):_________
_____年____月____日
签订地点:_________