当前位置: 贝贝文库 > 合作合同 > 最新京东fbpfcs 合作协议合同精选

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选

作者: 韩ll

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选篇一

法定代表人:_________

住所:_________

乙方:_________

法定代表人:_________

住所:_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,签订本合同,以兹共同遵守。

甲方具有一家酒店,委托乙方进行经营管理,双方按照本合同的约定进行投资和收益分配。

本合同的期限为_________年:自20__年8月1日起至20__年7月30日止。

第三条利润分配

1利润分配比例:甲方60%乙方40%

2利润分配时间:按季度分配。正式开业后,每季度第一个月的15号前,将上个季度的利润分配完毕。

3利润的计算方法:利润=总收入—总成本总成本=工资+水电费+燃料费+物料消耗+修理费+原料成本+税金(总收入包含应收账款)

4若形成负利润乙方不参与分配,也不承担责任。

第四条酒店的经营管理

合作期限内,乙方全面负责酒店的经营管理,甲方不参与酒店的经营管理。

第五条甲方的权利义务

1、甲方负责提供经营场所,负责协调经营场所使用过程中的对外关系协调。

2、甲方有权监督乙方的经营管理,有权提出相关的经营建议。

3、合作期限内,甲方不得干预乙方的经营管理。

4、甲方负责酒店开业前所需的各类物资、设备、流动资金手续办理,确保酒店能正常经营。免费提供员工食宿。

5、甲方负责酒店开业前,人员准备(招聘、培训)所需的员工工资及发生的费用。

6、开业前酒店装修期间的债权债务由甲方承担,与乙方无关。

7、。甲方负责客户挂账合同的审批权和应收款的回收。

第六条乙方的权利义务

1、乙方负责酒店的经营管理。

2、乙方负责酒店人员的招聘培训

3、乙方有对酒店人员录用、辞退、岗位和工资调整的决定权

4、乙方有财务收支的签字权。

5、乙方应保证酒店的员工总数不超过30人

6、乙方应保证酒店的员工平均工资不超过20x元

第七条财务、采购管理

1、采购管理:乙方负责采购管理,甲方负责监督和提供采购车辆。

2、财务管理:甲方委托一人负责财务和保管工作。

3、甲方人员服从乙方管理,工资由甲方负责发放。

4、工资发放时间:甲方应确保每月10号前发放上个月的工资

第八条试用期

1、时间:一个月,20__年8月1到20__年8月30日。

2、工资:乙方试用期派遣人数10—15人,派遣人员到达甲方现场前甲方预付派遣人员一个月工资人民币叁万元整,并报销交通费。

3、结果:若双方满意可按此合同继续进行;若有一方不满意可立即终止合同。

违约责任

1、由于甲方原因,导致本合同无法继续履行的,视为甲方违约,甲方除应赔偿乙方所有的投入外,还应向乙方支付违约金二万元。

2、由于乙方原因导致本合同不能履行的,乙方应向甲方支付违约金二万元。

第九条酒店的交接

酒店装修结束后、试营业前,甲乙双方完成酒店的交接手续,并制作酒店设备设施的清单。

第十条争议解决

在履行本协议过程中发生争议,双方应本着友好的原则协商解决,协商不成的,任何一方可向原告方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

1、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具同等法律效力。

2、本合同自甲方盖章、乙方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选篇二

本协议由下列当事人约定在 (甲方住所地或办公地) 订立。

甲方: 住所: 法定代表人:

乙方: 住所: 法定代表人:

鉴于__________拟对________项目(下称本项目)进行招标(发包),甲方将参与本项目投标(承包),乙方了解本项目相关情况,为发挥各自优势,经友好协商,签订本协议。

1.1本协议招标人是指依照法律规定提出招标项目、进行工程项目招标的法人或者其他组织。

1.2本协议非招标发包人是指依照法律规定无需经过招标即可将工程项目直接发包的法人或者其他组织。

1.3甲方与招标人(非招标发包人)签订的合同(下称主合同)包括工程承包合同、工程分包合同、bt 项目合同等。

2.1乙方全力配合甲方参与本项目的投标(承包),积极收集并向甲方提供本项目行政审批及招标(发包)工作进展等情况,招标人(非招标发包人)资信情况,项目所在地水文、地质条件及材料、设备、人工市场行情情况等;协助甲方编制标书;配合甲方参加投标及商务谈判等活动。

2.2如确因乙方原因促成甲方与招标人(非招标发包人)签订主合同,甲方将根据本协议约定,以同意乙方自行承担劳务分包任务(限于乙方有相应资质)或推荐合格劳务分包人承担劳务分包任务等形式开展合作,并按本协议附件所载明的条件签订具体的劳务分包合同。除此之外,乙方不再向甲方主张任何报酬或提出请求。

3.1如确因乙方原因促成甲方与招标人(非招标发包人)签订主合同,合作期限自本协议签订之日起至该项目完工并移交招标人(非招标发包人)之日止。

3.2如甲方未能与招标人(非招标发包人)签订主合同,或者乙方对甲方与招标人(非招标发包人)签订主合同未发挥其应当发挥的作用,则合作期限自本协议签订之日起至招标人(非招标发包人)确定招标(发包)结果时止。

4.1如招标人(非招标发包人)要求甲方提交本项目投标保证金或保函的,乙方应在甲方提供担保前向甲方提供相应的担保。招标人(非招标发包人)释放甲方投标担保后,甲方应在__日内释放乙方担保。

4.2如因乙方原因导致甲方撤回投标文件或甲方投标保证金或保函被招标人(非招标发包人)没收的,甲方有权通过没收乙方保证金、保函等形式行使担保权。

4.3 其它:______________________。

6.2甲方负责办理项目投标担保和资格审查等手续,提供投标所需的各种资料。

6.3项目中标(承包)后,甲方负责办理履约担保、组织商务谈判和合同签订、组建项目部,全面负责工程施工期间的各项管理工作等。

6.4其它:______________________。

7.1乙方有权根据本协议约定参与或推荐合格劳务分包人参与本项目劳务分包。如因乙方或乙方推荐的劳务分包人原因导致甲方不能与其签订具体的劳务分包合同的,视为乙方自愿放弃该权利。

(或者7.1乙方有权利也有义务根据本协议约定参与或推荐合格劳务分包人参与本项目劳务分包)。

7.2乙方应及时、真实、准确地向甲方报告与本项目投标(发包)相关的信息,对所提供信息的真实性、准确性应尽到谨慎审查义务。乙方不得隐瞒与本项目相关的重要事实,不得向甲方提供虚假信息,不得以自己的名义或者受其他单位、个人的委托参与本项目的竞争。乙方若发现不能达到促成甲方签约的目的,应及时向甲方报告。

7.3乙方应派遣有相应工作经验和业务能力的人员,配合甲方编制标书,为甲方投标报价提供必要的技术服务。

7.4乙方应积极向招标人(非招标发包人)和有关单位宣传甲方的实力和业绩,为甲方踏勘项目现场、参加商务谈判和签订主合同等进行联络,提供交通和食宿便利。

7.5 在本项目主合同、劳务分包合同等履行阶段,如甲方与招标人(非招标发包人)、乙方推荐的劳务分包人发生争议或纠纷,乙方应积极协调各方的关系。

7.6 乙方在履行本协议期间,应当遵守国家法律法规、地方及招标人(非招标发包人)有关规定,不得以本协议的名义从事违法活动,不得以任何形式损害甲方利益和声誉。本协议终止或解除后,乙方应在本协议终止或解除后__日内将甲方提供的相关资料退还甲方。

7.7其它:______________________。

8.1甲方未与招标人(非招标发包人)签订主合同,或者乙方对甲方签订主合同未发挥其应当发挥的作用,本协议自动终止。

8.2本协议有效期届满前,经甲乙双方协商一致可解除本协议。

8.3本协议有效期届满前,一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务,或者一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行主要义务,甲乙任何一方均可解除本协议。

8.4有下列情形之一的,甲方有权解除本协议:

8.4.1甲方根据战略需要或者认为招标人(非招标发包人)资金、信用或本项目的行政审批手续等存在严重问题,签订主合同将使甲方承受重大风险而主动放弃竞标此项目。

8.4.2乙方违反本协议第7.6款约定的义务,或者因其它行为给甲方造成较大损失的。

8.4.3乙方或乙方推荐的劳务分包人不能满足附件所列条件。

8.5其它:______________________。

9.1甲乙双方对本协议及相关文件具有保密义务,均不得以任何形式向外透露。

10.1乙方因怠于履行本协议义务,致使甲方错失中标或签约机会的,甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

10.3如乙方违反本协议第7.6款约定的义务,由此引起的法律后果由乙方承担。若因此给甲方造成损失的,乙方承担相应的赔偿责任。

10.4如发生本协议第8.1款约定的情形,乙方无权要求参与劳务合作,且无权要求补偿或提出请求。

10.5其它:_____________________。

11.1本协议未尽事宜,由双方另行协商。

11.2甲乙双方因履行本协议而产生的任何争议,应当通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向本协议约定的协议签订地人民法院提起诉讼。

11.3本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

11.4本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)

法定代表人或授权代表:

联系人:

联系地址:

签订日期:

乙方:(盖章)

法定代表人或授权代表:

联系人:

联系地址:

签订日期:

合 作 条 件

一、乙方推荐的合格劳务分包人应具备的条件

1、具有从事本项目劳务分包所需的营业执照、资质证书等。

2、资信良好,未被有关行政主管部门处罚,未发生过拖欠农民工工资或造成集体性事件等。

3、具有__以上类似项目的业绩。

4、具有相应工程施工设备及人员。

5、其它:_____________________。

二、本项目劳务分包的主要原则

1、项目承包后,甲方组建项目部对项目进行全面管理。劳务分包人在甲方管理下负责承担______的劳务作业任务。

2、分包单价的计算原则:

b 、每次结算时暂扣、下次结算时经考核后返还的质量、安全、进度、环保、文明等综合保证金__%。

4、本项目所需的辅助材料由劳务分包人负责采购并承担费用。所需的主要材料,如主合同约定由招标人(非招标发包人)供应的,则由招标人(非招标发包人)供应;如主合同约定由甲方供应的,则由甲方供应或委托劳务分包人以固定价格负责采购。委托采购的,劳务分包人应向甲方提供购买单位为甲方的合格发票。图纸用量加合理损耗范围内的主要材料费用由甲方承担,不进入劳务分包人的劳务分包单价,超出部分视为劳务分包人的浪费,由劳务分包人承担。

5、本项目施工所需的主要大型设备,由甲方与劳务分包人或乙方推荐的设备出租方签订设备租赁合同,设备出租方应向甲方提供承租单位为甲方的合格发票。租赁费用在投标单价分析表中预测范围以内的,由甲方承担;超出该预测范围的,视为劳务分包人给甲方造成的损失,由劳务分包人承担。

6、除劳务分包人能提供足够担保外,甲方不向劳务分包人支付预付款,仅按工程施工进度及业主结算支付情况向劳务分包人结算支付相应的工程进度款。

三、乙方推荐的劳务分包人在施工阶段应满足的要求及乙方的保证责任

1、劳务分包人应提供真实有效的证照及相关资料。

2、劳务分包人应按甲方与招标人(非招标发包人)签订合同的总金额的 %向甲方提供履约保函或保证金。

3、劳务分包人在施工中应严格执行劳务分包合同,确保施工质量、安全、进度、环保、文明施工等满足业主、监理及劳务分包合同的要求。否则,甲方有权视劳务分包人的施工能力和整改情况,采取增加人员设备、缩减劳务分包人任务量以及更换劳务分包人等措施以满足施工要求,由此发生的费用由劳务分包人承担。

4、劳务分包人在施工中没有非法转包或违法分包等违法行为。

5、劳务分包人在施工中应为施工人员(含农民工)办理人身意外伤害保险或雇主责任险;应及时、足额发放施工人员(含农民工)工资,支付材料款及设备款,每月将工资发放表(有领取人签名)报甲方备案,按要求向甲方提供材料及设备款支付明细、发票和材料核销凭证,必要时甲方有权代付代支材料及设备款;未经授权不得代表甲方或甲方项目部对外签订合同或进行民事活动。

6、在劳务分包合同履行中,如甲方人员积极主动为劳务分包人提供管理服务,提出优化方案和索赔建议等,为劳务分包人节约成本和取得效益发挥了较大作用的,甲方有权另按一定比例提取费用。

7、劳务分包人在履行劳务分包合同中如与甲方发生争议,应通过合法途径解决,禁止出现聚众上访以及围堵、抢占施工部位等行为。

8、乙方对劳务分包人前述行为负有保证义务,如因劳务分包人的前述行为给甲方造成损失,乙方应承担连带赔偿责任。

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选篇三

总包方:

分包方:

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

二、承包范围:无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。

三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

四、建设方责任

1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

五、总包方的工作

1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2. 负责现场临时水电的统一管理。

3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

六、分包方的工作

1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

七、工程质量

1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

八、违约责任

1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

九、其他

本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选篇四

保证人:_____________________

法定住址:___________________

法定代表人:_________________

委托代理人:_________________

身份证号码:_________________

通讯地址:___________________

联系人:_____________________

电话:_______________________

帐号:_______________________

开户金融机构及账号:_________

债权人:_____________________

法定住址:___________________

法定代表人:_________________

委托代理人:_________________

身份证号码:_________________

通讯地址:___________________

联系人:_____________________

电话:______________________

帐号:_______________________

为确保_________合同(以下称主合同)的履行,在债务人不履行债务时,保证人_________愿意按照约定履行债务或者承担责任,债权人经审查,同意接受_________作为保证人,双方经协商一致,按以下条款订立本合同。

1.保证担保的范围包括:主债权及利息、债务人应支付的违约金(包括罚息)和损害赔偿金以及实现债权的费用(包括诉讼费、律师费等)。

被保证的主债权种类、数额:_________。

2.合同双方对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。

3.合同双方在保证合同中约定的保证责任范围超过法定的保证责任范围的,对保证合同的效力没有影响,但超过法定保证责任范围的部分没有强制执行的效力。保证人自愿履行的,法律不禁止;保证人在自愿履行后又反悔的,不予支持。

(1) 一般保证;

(2)连带责任保证。

2.本合同当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。

3.保证人对主合同中的债务人的债务承担连带责任,如债务人没有按主合同约定履行或者没有全部履行其债务,债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

4.两个以上保证人对同一债务同时或者分别提供保证时,各保证人与债权人没有约定保证份额的,应当认定为连带共同保证。

5.连带共同保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求任何一个保证人承担全部保证责任。

6.连带共同保证的保证人承担保证责任后,向债务人不能追偿的部分,由各连带保证人按其内部约定的比例分担。没有约定的,平均分担。

1.保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后_______年止。

2.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。

3.保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。

4.保证期间,主合同的当事人双方协议变更主合同除_________以外的其他内容,应当事先取得本合同保证人的书面同意。未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。

5.保证期间,债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻债务人的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重债务人的债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。

6.债权人与债务人对主合同履行期限作了变动,未经保证人书面同意的,保证期间为原合同约定的或者法律规定的期间。

7.债权人与债务人协议变动主合同内容,但并未实际履行的,保证人仍应当承担保证责任。

8.在本合同规定的保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任。

9.同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的,债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。当事人对保证担保的范围或者物的担保的范围没有约定或者约定不明的,承担了担保责任的担保人,可以向债务人追偿,也可以要求其他担保人清偿其应当分担的份额。

10.同一债权既有保证又有物的担保的,物的担保合同被确认无效或者被撤销,或者担保物因不可抗力的原因灭失而没有代位物的,保证人仍应当按合同的约定或者法律的规定承担保证责任。

11.债权人在主合同履行期届满后怠于行使担保物权,致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的,视为债权人放弃部分或者全部物的担保。保证人在债权人放弃权利的范围内减轻或者免除保证责任。

1.保证期间,保证人发生机构变更、撤销或其他足以影响其保证能力的变故,保证人应提前_________天书面通知债权人,本合同项下的全部义务由变更后的机构承担或由保证人在_______日之内落实为债权人所接受的新的保证人。

2.保证期间,保证人不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。

3.本合同的主合同既有保证又有物的担保的,保证人对物的担保以外的债权承担保证责任。债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。

4.有下列情形之一的,保证人不承担民事责任:

(1)主合同当事人双方串通,骗取保证人提供保证的;

(2)主合同债权人采取欺诈、胁迫等手段,使保证人在违背真实意思的情况下提供保证的。

5.保证人承担保证责任后,有权向债务人追偿。

6.人民法院受理债务人破产案件后,债权人未申报债权的,保证人可以参加破产财产分配,预先行使追偿权。

7.在本合同保证期间内,保证人如再向他人提供担保,不得损害债权人的利益,并须征得债权人的同意。

1.保证期间,债权人有权对保证人的资金和财产状况进行监督,有权要求保证人提供其财务报表等资料,保证人应如实提供。

(1)保证人违反本合同的约定或者发生其他严重违约行为;

(2)主合同履行期间,债务人死亡、宣告失踪或丧失民事行为能力致使债权人债权落空,或者债务人有违约情形等。

3.在订立保证合同之前,债权人有权以债务人提供的保证人不具备清偿能力为由拒绝与其签订保证合同;但保证合同一经订立,保证人是否具有清偿能力并不影响保证合同的有效性。

1.保证人不承担保证责任或者违反本合同约定的其他义务的,应向债权人支付被保证的主合同项下金额_________%的违约金,因此给债权人造成经济损失且违约金数额不足以弥补所受损失的,应赔偿债权人的实际经济损失。对上述违约金、赔偿金以及保证人未承担保证责任的金额、利息和其他费用,债权人有权直接用保证人存款账户中的资金予以抵销。

2.债务人与保证人共同欺骗债权人,订立主合同和保证合同的,债权人可以请求人民法院予以撤销。因此给债权人造成损失的,由保证人与债务人承担连带赔偿责任。

4.保证人在签署及/或履行本保证书都不会:

(1)违反或触犯任何法律或条例、或保证人的章程或成立文件;

(4)导致或迫使在其本身的任何资产上设置任何抵押。

(5)保证人在本保证书项下的全部应付款项无任何税项引致的扣减或预扣。

1.保证合同约定,债权人转让其债权,保证责任免除的;

5.在同一债权既有保证又有物的担保的情况下,债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免责。

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

本合同有效期内,合同双方任何一方不得擅自变更或解除合同。

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

1.本合同的效力独立于被保证的主合同,主合同无效并不影响本合同的效力。

2.保证人(企业法人)的分支机构未经保证人书面授权或者超出授权范围与债权人订立保证合同的,本保证合同无效或者超出授权范围的部分无效,债权人和保证人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任;债权人无过错的,由保证人承担民事责任。

3.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_____年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

4.本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

最新京东fbpfcs 合作协议合同精选篇五

乙方:______________

丙方:______________

甲乙丙各方本着平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,按《合同法》有关条款规定,为明确各方的权益和义务关系,就甲乙丙各方共同合作经营______________工厂事宜,经过充分友好协商达成一致意见,共同制定。本协议如下,以便各方共同遵守执行。

该合作工厂位于:______________

经营场所厂房面积:_______ 平方米

主要经营范围为:______________

1、由于合理避税,工商执照有作为一人公司成立。

2、在合作期限内各方出资,共同经营、共担风险、共负盈亏。

3、各方委托某一方全权管理合作工厂的生产事务。

暂签_______年,本协议始_______ 年_______ 月_______ 日至_______ 年_______ 月_______ 日。期满后,各方同意延长合作经营期限的,可另行签订合作工厂协议。

甲方出资_______%,即人民币_______万元整;

乙方出资_______%,即人民币_______万元整;

丙方出资_______%,即人民币_______万元整。

1、各方按出资金比例分享共同投资经营的利润,共同承担投资经营的亏损。

2、各方约定为_______一期限,对合作工厂的经营状况进行分析。

3、经过各方协商合作工厂满_______年的利润,其利润可分配。

4、各方利润的资金只能用于合作工厂的开支,如果用于项目投资必须由各方同意方可使用。

5、合作期满后,甲方不能以任何理由阻止乙方、丙方取得应得的利润。合作期满,需由三方协商股份。

6、合作期间任何一方不得以任何理由抽回资金,但可以在现有的三方股东范围内转入股份。

7、甲方股份占比_______%,乙方股份占比_______%,丙方股份占比_______%。

甲乙丙方尽量满足合作工厂的产能,价格由甲乙丙方签字确认后,才能生产数量进入财务账册。

各方确认合作工厂的生产事务由甲方任命具体人员负责管理,各方可以对工厂的经营状况进行了解和监督。

1、合作工厂的设备保养、维修费用及其它的日常费用由合作工厂承担。

2、计划订单的安排以利润最大化为原则,特殊情况须具体协商面定。

3、合作工厂应依据国家相关规定,及时为其员工参缴纳社会综合保险,发生任何安全伤亡事故由具体负责日常管理工厂方负责,其它各方不承担任何责任。只要管理工厂方及时为其员工参缴纳社会综合保险, 发生任何安全伤亡事故均参照保险公司赔偿细则,不能赔偿部分由各方共同承担。

4、连续或扩大生产的再投资以协商共同投资为原则,后期利润分配须按各方实际追加投资比例作相应的倾斜调整。

如任何一方不履行本协议,违约一方应当向其它各方支付惩罚性违约金,并应赔偿对方的经济损失。

1、本协议规定终止之日后没有续签的,本协议自动解除。

2、全体合伙人同意终止合伙关系。

3、合伙事务完成或不能完成。

4、被依法撤销。

5、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

甲方签字(盖章):___________

日期:_____________________

乙方签字(盖章):____________

日期:_____________________

丙方签字(盖章):____________

日期:_____________________

相关推荐

最新房租续租合同 房租租赁合同实用

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助

最新建材购销合同明细清单 建材购销合同实用

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么一般

养老机构合同(六篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家整理了

玉米购销合同(10篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编给大家带

最新豆浆采购合同模板

在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你

最新无追索权保理合同优质

生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到

2023年租房合同简单版 租房合同word汇总

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好

最新学校做窗帘的合同优质

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希

实用定价即经营的心得感悟(模板15篇)

培训心得是对培训机构和老师工作的一种反馈和评价。接下来是一些教学反思的重要意义和价值,希望能够引起大家对教育的思考。模拟经营是一种模拟真实商业运营的游戏方式,通

2023年转租合同实用

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同