房屋装修全包合同 全包装修合同精选

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

房屋装修全包合同 全包装修合同精选篇一

地址：

设计方（乙方）：

设计证书等级：

地址：

依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，就甲方的家庭装饰装修有关事宜进行磋商，结合本工程的具体情况，达成如下一致协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

1、甲方委托乙方设计施工图纸，设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

2、施工图纸经甲乙双方确认后，乙方应当负责在约定的开工日期前_______日内取得有关部门确认或者批准。

3、施工图纸一式_______份，甲乙双方各持_______份，作为本合同的附件。

1、按时提交设计前资料，并保证其质量以及合法性。

2、按照约定的期限支付设计费。

3、出于设计需要，甲方及时确认乙方提交的设计。

1、按期交付设计图纸。

2、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底。

3、若图纸需要修改的，乙方应积极配合，若是增加设计内容，可要求增加设计费。

1、合同生效后，甲方按约定先向乙方支付设计费的________%，作为定金，开工后直接作为设计费。

2、当乙方完成初步架构时，甲方应予以确认，并支付设计费___________元。

3、当乙方完成平面图时，甲方予以确认后，应支付设计费___________元。

4、当乙方完成全部设计时，甲方在确认后，付清全部设计费，不留尾款。

1、若甲方要求在施工期间，乙方仍须在场，则须另行商定该费用。

2、若乙方设计期间，甲方要求更改设计方案，则工期相应顺延，甲方应支付乙方因此而遭受的损失。

1、因乙方及其代理人（代表）的原因不能及时交付设计成果的，每拖延一天，应向甲方支付_________元的违约金。

2、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方设计费的，应当按照设计费的______%支付乙方延期付款违约金。

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，责任方应及时通知守约方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

1、因合同的执行发生争议，双方应友好协商解决；协商无效的，可提交合同履行地的人民法院诉讼。

2、本合同自双方签字后生效，双方义务履行完毕后终止。

3、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：

代表人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_________年_______月_______日

乙方：

负责人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_________年_______月_______日

房屋装修全包合同 全包装修合同精选篇二

法定代表人或负责人：_________

服务方（以下称乙方）_________

法定代表人或负责人：_________

第一条 项目名称

_________.

第二条 服务内容、方式和要求

1.服务内容：

_________.

2.方式：

_________.

3.要求：

_________.

第三条 工作条件：

_________.

第四条 报酬及其支付方式：

1.本项目报酬（服务费或培训费）_________元。

服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。

2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。

3.支付方式为如下第_________种：

（2）合同履行完成后（验收合格之日起）_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。

（3）其它方式：_________.

第五条 声明及保证

甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第六条 甲方的主要义务

_________.

3.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________.

4.协助乙方完成下列配合事项：

_________.

第七条 乙方的主要义务

2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________；

第八条 保密条款

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第九条 技术成果收益归属

在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。（注：当事人还可以有其他不同的约定）

第十条 甲方的违约责任

1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。

2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_________%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_________%的违约金。

3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。

第十一条 乙方的违约责任

1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。

2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_________的违约金。

5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。

6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_________%的违约金。

7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。

第十二条 验收标准和方法

1.验收时间：_________；

2.验收地点：_________；

3.验收标准：本合同约定的各项技术指标；

4.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告；

5.验_____用由_________方负担。

第十三条 保证期为_________（年/月）在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的'问题除外。

第十四条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十五条 通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________.

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十六条 争议的处理

1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

（1）提交______________委员会_____；

（2）依法向人民法院起诉。

第十七条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十八条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十九条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

委托方（盖章）_________ 服务方（盖章）_________

负责人（签字）_________ 负责人（签字）_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

地址：_________ 地址：_________

负责人（签字）_________ 负责人（签字）_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

责任编辑：winema

房屋装修全包合同 全包装修合同精选篇三

被委托方(乙方)：

根据《^v^经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程监理任务：

工程名称： 室内外装修

工程地址：

1、 本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费为 元，大写人民币 。

2、 本合同签定时甲方向乙方预付监理费总额的20%作为首付款。

3、 装饰合同中竣工日期验收合格，甲方向乙方结清全部工程监理费。

1、 甲方责任

(1) 按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。

(2) 本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方承担。

(3) 如提前完成工程验收合格后，甲方支付监理费 元/天作为奖励。

2、 乙方责任

(1) 对开工前期的监理工作

1) 对施工图设计方案进行会审，提出合理化建议。

2) 对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。

(2) 原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控制。

(3) 协助甲方完成个别建筑材料、设备的加工定货。

(4) 分项、分部工程的质量按照国家相关质量标准进行检查和竣工验收，对不符合工程质量标准进行监督翻工。

1) 施工阶段：

a. 协助甲方进行原房屋状况交接;

b. 各种材料进场验收;

c. 拆除工程;

d. 间隔工程;

e. 墙面工程;

f. 门窗工程;

g. 吊顶工程;

h. 钢结构工程

i. 地面工程;

j. 细部工程;

k. 防水工程;

l. 给排水工程;

m. 电气工程;

2) 竣工验收阶段：工程完工后负责对总体质量进行评定。

3) 保修阶段：乙方在甲方要求时有义务就保修的相关事宜进行协调，并协助签订保修合同。

4) 乙方为甲方提供装修方面的技术咨询。

5) 乙方协调甲方与装饰施工承包方的关系。

3、 工程进度进行控制，审核设计、和装饰施工承包方商定施工计划，并对工程进度进行检查。

1、 甲方未在本合同所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方支付工程监理费的5%的违约金，并有权停止监理工作。

2、 由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失。

3、 如乙方在监理过程中发现质量问题甲方不需要整改或在同情施工方的基础上不需要整改的情况下，工程质量出现任何问题与乙方无关。

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协约定向济南仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

房屋装修全包合同 全包装修合同精选篇四

承包人： 身份证号码：

公正和诚实信用的原则，双方就发包人（江苏天宇建设集团工程有限公司）承接唐山市恒和房地产开发有限公司 楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

1、劳务承包工程基本情况

工程名称： 主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程（以下简称“本工程”）

劳务作业内容： 楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线（墙边线、控制线）洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。 承包方式：包工包小型材料包括镜子。

劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。

2、合同价款

本承包合同劳务费承包综合单价为： 4 元/m2（本工程综合单价以河北省2008年预算规则计算建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工）、冬雨季施工、进出场费等所有费用。

3、工作要求及控制

开工日期： 年 月 日，完工日期： 年 月 日。

乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划（进度计划双方签字作为合同附件），按时完成每天的工作内容，确保按进度计划完成。每段工程量要在规定时间完成，需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。

如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚2000元以上罚款，出现无法挽回的严重错误乙方将负全责，必要时甲方有权更换本班组。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人力、财力、质量、不足造成退场原因甲方将按总工程款的80%结算。必须服从项目部的管理如有不服从管理发生打架斗殴现象一次处罚5000元以上罚款，严重的直接交给国家政府出理由当事人自行承担。

4、质量标准

质量标准： 合格。执行一般验收标准。

5、材料、设备机具、构配件供应

（1）劳务发包人供应现有的仪器、对讲机、及现有的测量构配件，满足不了乙方使用时由乙方负责采购。

（2）劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应现有的仪器、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

（3） 施工中所需的小型材料承包人提供，但承包人的作业人员手头工具、铅笔、墨斗、小线、线锥、等所有的使用材料由承包人自备。

6、劳务发包人、承包人权利义务

发包人：劳务发包人委派项目负责人 全面处理双方劳务承包合作事宜。

（1）、提供劳务人员住宿、食堂（费用自理）；

（2）、（辅材自理）；

（3）、对劳务提供技术交底施工方案和检查监督。

（4）、对承包人违反项目管理的行为处罚1000元以上罚款；

（1）、组织好劳务人员，做好合同范围内容；

（2）、听从发包人管理不得违反发包人管理规定。

（3）、自带相应的工具等，做到安全文明施工。

（4）、进场前签订好安全协议，进场人员要经过三级安全教育。

（5）、劳保用品自理，包括安全帽、安全带等。

（6）、特殊工种须持证上岗；

（7）、组织工人入场前办理入场手续及签定承诺书，未签订承诺书人员不得入场作业。

7、合同价款的支付

（1 ）劳务承包人生活费自筹，在20xx年底施工进度到地上5层，并有每人的亲笔签字并按手印确认，送到发包人备查，并拨付工人工资的50%其他自筹，达不到进度计划年前人工工资、及其他费用自筹。2014年主体到10层拨付工程款 %，主体封顶后上报工程量由项目部审核20天内拨付工程款的 %工程竣工验收后结清工程尾款。

8、工程结算

（1）、劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式进行计算。

（2） 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认最终结算价后按双方约定的支付方式支付剩余尾款。

（3）所有增加费用的合同外工作内容必须在施工完成后7日内由承包人报发包人确认费用，发包人在收到费用申请单后14日内作出费用确认，以发包人委托代理人签字为准，承包人在约定的时间内未及时申报费用，视为此施工内容属于技术类变更洽商，不引起费用增加。

9、违约责任

（1）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，由此产生的劳务费用和造成发包人材料等损失的由劳务承包人承担；并在当月的劳务费中扣除。

（2）如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期确实无法达到要求时，劳务发包人有权向劳务承包人发出通知解除合同。合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并在接到发包人书面通知后3日内做完移交程序撤离现场。劳务承包撤场后双方对已完工程量的合格部分按照本合同约定的综合单价的80%进行结算，不合格部分不计费用。承包人在办理完料具退库等手续后发包人按最终结算额（包括扣、借款）付清其劳务费，劳务承包人不按时或不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。

10、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

（1） 安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，因承包人不服从管理和违反安全操作规程所造成的事故，由承包人自行承担责任。

（2） 重大伤亡及其他安全事故处理： 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

11、其他条款

（1）、文明施工要求：

（2）、本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12、合同生效

合同订立时间： 年 月 日，合同订立地点：唐山市古冶区、江苏天宇建设集团有限公司项目部本合同经双方签字盖章或签字按手印后生效，完成约定事项后自动终止。本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份。

劳务发包人：

房屋装修全包合同 全包装修合同精选篇五

发包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

身份证号：_________________

联系方式：_________________

经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方位于________栋房的装饰装修工程(以下简称工程)签订本合同。

一、施工内容及要求：乙方按甲方要求进行油漆施工,包括但不限于：

1、修复粗糙磨手等有问题的木器漆(不包括书柜),处理未完工的木器漆(含白漆、清漆)。

2、涂装全屋内墙,包括但找平、提升阴阳角补缝、刮腻子、干透打磨、涂刷至少2遍底漆、涂刷至少2遍面漆、后期修补等。

4、全屋所有木器和墙面油漆施工均应做到不漏涂、不透底、不流坠等现象,无色差,表面平整、光滑无挡手感、均匀一致,装饰线、分色线平直,不污染其它表面。

二、承包方式：乙方包工,油漆工1名,负责按甲方要求施工安装。

三、工期：20天,即________年________月________日至________年________月________日。

四、工程总价：人民币(大写)________元整。全部木器漆完工后支付________元,油漆全部完工且经甲方验收合格、乙方退场交还房屋钥匙后支付剩余________元。

五、工程质量须达到甲方要求。施工完毕须经甲方验收,验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内进行整改,直至甲方满意。因乙方原因造成质量问题,返工的所有费用(含材料费)由乙方承担。

六、如因乙方原因导致施工不符合要求或出现质量问题,经整改仍无法达到甲方要求的,甲方有权要求乙方无条件退场,并有权拒绝支付工程价款。

七、本合同经双方签字后生效,一式二份,双方各执一份。